律图审稿专业委员会3轮严审

你好,我一朋友跟我说他最近承接了一项工程,然后就想问问大家建设施工合同逾期竣工违约金过高咋办?

帮助10人 6.6k浏览 匿名 2018-04-16 甘肃白银
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我

    1、发包人与承包人对工程质量是否合格或者对导致工程质量出现问题的原因及双方责任大小有争议的,如果不能依据双方提供的证据材料予以认定,则应委托有相应鉴定资质的鉴定机构进行鉴定。
    2、因承包人的原因致使工程质量不符合约定的,依据《合同法》第281条的规定,发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。承包人拒绝修理、返工、改建的,依据《司法解释》第11条的规定,发包人可以根据工程质量问题的严重程度,相应减少支付工程价款。
    3、因发包人提供的原材料质量不合格,或提供的设备、技术资料等不符合合同约定,从而导致工程质量不合格或质量缺陷的,则依据《司法解释》第12条规定的精神,该工程质量责任应由发包人承担,发包人不得以此为由拒付或少付工程款。同时,发包人因其过错造成承包人停工、窝工等损失的,仍应承担相应的赔偿责任。承包人对导致质量问题有过错的,也要承担相应的过错责任。四是发包人擅自使用未竣工验收的工程,承包人仍应依照合同约定承担工程保修义务和责任。对于合同无效,但竣工验收合格的工程,承包人也要依照合同约定和法律规定承担工程质量保修义务和责任。
    全文
    10 2018-04-16
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    由于目前建筑市场发包方处于强势,承包方往往在施工过程中很难办到工期顺延的签证。在这种情况下,如果承包方能够举证证明其在办理签证的期限内向发包方提出了顺延工期的要求,或者其能举证证明发包方迟延支付工程款情节较为严重而影响了施工进度的,那么对其工期顺延权主张应予以支持;如果承包方不能举证证明其提出过工期顺延的要求,且发包人迟延支付工程款情节较轻并不必然导致工程进度延误的,则不认定承包方享有工期顺延权。建设施工合同逾期竣工违约金过高因发包方迟延支付工程进度款而认定承包方享有工期顺延权的,一般工期顺延的期限应当顺延至发包方付清进度款之日止。
    全文
    8 2018-04-16
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6528位律师在线平均3分钟响应99%好评
建设施工合同逾期竣工违约金过高的话怎么办?
一键咨询
  • 143****7214用户3分钟前提交了咨询
    134****6708用户3分钟前提交了咨询
    嘉峪关用户4分钟前提交了咨询
    酒泉用户3分钟前提交了咨询
    庆阳用户3分钟前提交了咨询
    天水用户4分钟前提交了咨询
    酒泉用户2分钟前提交了咨询
    白银用户4分钟前提交了咨询
    天水用户4分钟前提交了咨询
    142****5448用户3分钟前提交了咨询
    160****3544用户1分钟前提交了咨询
    142****4122用户3分钟前提交了咨询
    平凉用户3分钟前提交了咨询
    170****3662用户2分钟前提交了咨询
    140****0824用户2分钟前提交了咨询
  • 155****3612用户2分钟前提交了咨询
    张掖用户1分钟前提交了咨询
    138****4655用户2分钟前提交了咨询
    170****2055用户3分钟前提交了咨询
    141****1351用户4分钟前提交了咨询
    177****4664用户1分钟前提交了咨询
    164****1247用户2分钟前提交了咨询
    143****2652用户4分钟前提交了咨询
    146****2078用户2分钟前提交了咨询
    170****8011用户1分钟前提交了咨询
    142****3310用户3分钟前提交了咨询
    133****5305用户3分钟前提交了咨询
    163****7555用户4分钟前提交了咨询
    兰州用户4分钟前提交了咨询
    陇南用户3分钟前提交了咨询
    兰州用户3分钟前提交了咨询
    157****2487用户1分钟前提交了咨询
    178****4824用户1分钟前提交了咨询
    临夏用户3分钟前提交了咨询
    临夏用户1分钟前提交了咨询
    178****8636用户3分钟前提交了咨询
    陇南用户3分钟前提交了咨询
    张掖用户3分钟前提交了咨询
    天水用户3分钟前提交了咨询
    张掖用户1分钟前提交了咨询
    定西用户1分钟前提交了咨询
    金昌用户3分钟前提交了咨询
    145****0611用户3分钟前提交了咨询
    145****4858用户2分钟前提交了咨询
    天水用户1分钟前提交了咨询
    165****8680用户4分钟前提交了咨询
    定西用户2分钟前提交了咨询
    160****3286用户1分钟前提交了咨询
    天水用户1分钟前提交了咨询
    张掖用户4分钟前提交了咨询
    153****1687用户3分钟前提交了咨询
    138****3337用户2分钟前提交了咨询
    140****5000用户2分钟前提交了咨询
    临夏用户2分钟前提交了咨询
    175****7435用户3分钟前提交了咨询
    177****8314用户4分钟前提交了咨询
    兰州用户1分钟前提交了咨询
    武威用户2分钟前提交了咨询
    定西用户3分钟前提交了咨询
    张掖用户1分钟前提交了咨询
    张掖用户4分钟前提交了咨询
    张掖用户2分钟前提交了咨询
    白银用户2分钟前提交了咨询
    168****5153用户3分钟前提交了咨询
    张掖用户2分钟前提交了咨询
    庆阳用户4分钟前提交了咨询
    134****2336用户2分钟前提交了咨询
    163****2820用户4分钟前提交了咨询
    173****3845用户1分钟前提交了咨询
    133****6137用户4分钟前提交了咨询
    武威用户3分钟前提交了咨询
    酒泉用户3分钟前提交了咨询
    临夏用户3分钟前提交了咨询
    176****6454用户3分钟前提交了咨询
    陇南用户4分钟前提交了咨询
    173****3546用户3分钟前提交了咨询
    142****5674用户1分钟前提交了咨询
    144****8661用户1分钟前提交了咨询
    166****8505用户2分钟前提交了咨询
    176****7054用户1分钟前提交了咨询
    134****4478用户1分钟前提交了咨询
    175****6378用户3分钟前提交了咨询
    定西用户2分钟前提交了咨询
    176****7065用户2分钟前提交了咨询
    临夏用户1分钟前提交了咨询
    庆阳用户2分钟前提交了咨询
    金昌用户1分钟前提交了咨询
    张掖用户2分钟前提交了咨询
    白银用户2分钟前提交了咨询
    144****0261用户1分钟前提交了咨询
    临夏用户4分钟前提交了咨询
    158****3161用户2分钟前提交了咨询
    157****2878用户3分钟前提交了咨询
    临夏用户4分钟前提交了咨询
    陇南用户2分钟前提交了咨询
    天水用户3分钟前提交了咨询
    陇南用户2分钟前提交了咨询
    138****0838用户4分钟前提交了咨询
    陇南用户2分钟前提交了咨询
    176****4724用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
常州188****5035用户3分钟前已获取解答
南通177****6192用户3分钟前已获取解答
盐城180****4952用户3分钟前已获取解答
建设施工合同逾期竣工违约金过高该怎么办?
约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。由于在建设工程施工合同纠纷中当事人违约行为的具体情况很复杂,因此,判断当事人在建设工程施工合同中约定的违约金是否过高,不可能有一个统一而具体的客观标准。
10w+浏览
合同事务
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
建设工程的竣工日期怎么判断?
建设工程的竣工日期是司法实践中争议的焦点。那么,建设工程的竣工日期怎么判断?工程的竣工日期和工程款的利息起算日存在争议也很多见,多数是因为没有约定或约定不明确所造成。本文将为您介绍建设工程的竣工日期怎么判断的内容。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
建设工程竣工验收备案的材料
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与建设工程竣工验收备案的材料相关的法律方面知识。
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
建设单位如何组织竣工验收
建设单位会提前向有关单位发出工程竣工验收通知书,主持工程竣工验收会议,然后由有关单位工程技术人员对单位工程实体质量进行验收检查,介绍工程建设中法律法规的执行情况,相关文件的质量检查验收情况等,由监理单位出具评估报告,验收小组对资料报告进行审查,最后建设单位总结工程竣工验收会议,宣布工程竣工验收结果。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题紧急?在线问律师 >
4997 位律师在线,高效解决问题
《民法典》中规定的建设工程的竣工
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与《民法典》中规定的建设工程的竣工,建筑工程竣工验收备案程序相关的法律方面知识。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应