律图审稿专业委员会3轮严审

哥哥承包的工程没有按期完工,现在发包方要扣除违约金,我想律师可以给帮忙解释一下工程未完工如何扣违约金

帮助10人 10w+浏览 匿名 2019-03-09 云南临沧
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共3条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    首先要明确是什么合同,合同主体是什么,我推测可能是建设工程施工合同,施工方没有按期竣工产生的违约金。
    此种情况下,要分析违约的原因,如果延期竣工是因为施工方的原因造成的,属于违约,按照合同约定应交付违约金(违约金过高的,可以要就减少)。如果延期竣工不单是施工方的原因,还存在业主的原因,比如未按期交付施工场地,没有及时提供材料,未及时组织验收,则需要扣除因上述原因延期的天数,具体进行分析。
    全文
    6 2019-03-09
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我

    1、国家没有硬性规定违约金的最高限额,主要由甲乙双方及有关单位部门在商谈合同时确定,形成文字写入合同。
    2、违约金在合同中笔者认为是一重要条款,但是工程逾期如何确定?大有文章,如果没有细则和后续工作的跟上,到时难以实行。比如下雨天,无法施工,此乃属不可抗拒的因素,不得计入逾期范围,那么雨下多大、多久可以算一天?扯皮了,双方下雨记录是否一致。。。。。。还有工程款,是否按期、按规定支付,材料是否按期、按质到现场,设计院的现场配合、图纸修改,是否按时?很多问题责任难以完全分清。因此仅仅靠这一条来约束施工单位,不能说没有作用,还必须从资质、业绩、管理水准、诚信口碑、实力强弱,领导风格等等综合衡量,同心合力攻克困难,保证按期完工为上策。至于违约金的多少,也不是越高越好,当然太低也不行,个人认为高院司法解释里提出按逾期造成损失的利息来计比较实在。
    全文
    11 2019-03-09
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    如果建筑工程合同中无约定逾期竣工的违约金,因为承包人的原因造成逾期竣工,那么可以按照以下方法来解决:
    1、可以与承包人协商解决,包括交付时间、逾期交付的违约金、给发包人造成的损失等。
    2、发包人对承包人造成的逾期竣工的违约行为可以主张解除合同。  承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:
    (1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;
    (2)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;
    (3)已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;
    (4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。  因此,发包人可以主张解除合同,解除合同后对于已经完成的工程可以按照以下方法处理:  (1)已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;  (2)已经完成的建设工程质量不合格的,建设工程施工合同无效。
    3、要求承包方承担违约赔偿责任。  因一方违约导致合同解除的,违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。只是损失计算的标准实践较难掌握,处理时可以由当事人自行举证证明损失的大小,也可以要求按利息计算。其中,三种具体的处理利息起算标准:  (1)建设工程已实际交付的,为交付之日;  (2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;  (3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。
    全文
    6 2020-10-27 09:35:02
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6171位律师在线平均3分钟响应99%好评
哥哥承包的工程没有按期完工,工程未完工如何扣违约金
一键咨询
  • 临沧用户3分钟前提交了咨询
    昆明用户4分钟前提交了咨询
    147****4265用户1分钟前提交了咨询
    大理用户2分钟前提交了咨询
    145****2163用户1分钟前提交了咨询
    132****0748用户4分钟前提交了咨询
    玉溪用户1分钟前提交了咨询
    171****6428用户3分钟前提交了咨询
    151****7824用户1分钟前提交了咨询
    怒江用户1分钟前提交了咨询
    151****6573用户2分钟前提交了咨询
    143****2386用户3分钟前提交了咨询
    昆明用户2分钟前提交了咨询
    170****5863用户2分钟前提交了咨询
    怒江用户2分钟前提交了咨询
  • 133****1366用户3分钟前提交了咨询
    昭通用户2分钟前提交了咨询
    138****4280用户3分钟前提交了咨询
    大理用户3分钟前提交了咨询
    141****2536用户1分钟前提交了咨询
    177****5264用户3分钟前提交了咨询
    丽江用户1分钟前提交了咨询
    147****1524用户3分钟前提交了咨询
    160****3082用户2分钟前提交了咨询
    155****3212用户2分钟前提交了咨询
    170****8203用户4分钟前提交了咨询
    130****6368用户4分钟前提交了咨询
    西双版纳用户1分钟前提交了咨询
    文山用户3分钟前提交了咨询
    文山用户1分钟前提交了咨询
    166****4231用户1分钟前提交了咨询
    155****1624用户2分钟前提交了咨询
    玉溪用户4分钟前提交了咨询
    怒江用户2分钟前提交了咨询
    楚雄用户4分钟前提交了咨询
    171****4173用户1分钟前提交了咨询
    德宏用户4分钟前提交了咨询
    135****5472用户3分钟前提交了咨询
    156****7223用户4分钟前提交了咨询
    昆明用户4分钟前提交了咨询
    136****5232用户2分钟前提交了咨询
    保山用户2分钟前提交了咨询
    昭通用户3分钟前提交了咨询
    152****5251用户1分钟前提交了咨询
    147****6047用户1分钟前提交了咨询
    173****0326用户1分钟前提交了咨询
    红河用户2分钟前提交了咨询
    173****4417用户4分钟前提交了咨询
    大理用户1分钟前提交了咨询
    155****5054用户1分钟前提交了咨询
    170****7264用户1分钟前提交了咨询
    167****3846用户4分钟前提交了咨询
    157****5722用户3分钟前提交了咨询
    怒江用户4分钟前提交了咨询
    临沧用户3分钟前提交了咨询
    大理用户4分钟前提交了咨询
    132****8451用户1分钟前提交了咨询
    丽江用户2分钟前提交了咨询
    文山用户1分钟前提交了咨询
    楚雄用户1分钟前提交了咨询
    136****3555用户4分钟前提交了咨询
    保山用户3分钟前提交了咨询
    怒江用户2分钟前提交了咨询
    怒江用户3分钟前提交了咨询
    文山用户4分钟前提交了咨询
    玉溪用户4分钟前提交了咨询
    145****6632用户2分钟前提交了咨询
    162****0408用户3分钟前提交了咨询
    163****2205用户3分钟前提交了咨询
    173****6514用户4分钟前提交了咨询
    176****6601用户3分钟前提交了咨询
    162****5532用户1分钟前提交了咨询
    曲靖用户4分钟前提交了咨询
    玉溪用户3分钟前提交了咨询
    临沧用户4分钟前提交了咨询
    164****5807用户4分钟前提交了咨询
    145****8640用户4分钟前提交了咨询
    临沧用户1分钟前提交了咨询
    132****2354用户4分钟前提交了咨询
    玉溪用户4分钟前提交了咨询
    大理用户3分钟前提交了咨询
    昭通用户4分钟前提交了咨询
    昭通用户2分钟前提交了咨询
    144****3336用户1分钟前提交了咨询
    162****1066用户3分钟前提交了咨询
    普洱用户1分钟前提交了咨询
    171****8407用户2分钟前提交了咨询
    红河用户4分钟前提交了咨询
    157****6712用户1分钟前提交了咨询
    普洱用户4分钟前提交了咨询
    158****1663用户2分钟前提交了咨询
    135****6064用户4分钟前提交了咨询
    文山用户1分钟前提交了咨询
    曲靖用户2分钟前提交了咨询
    132****6880用户4分钟前提交了咨询
    文山用户2分钟前提交了咨询
    昭通用户3分钟前提交了咨询
    德宏用户3分钟前提交了咨询
    162****1526用户4分钟前提交了咨询
    丽江用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
无锡178****7929用户2分钟前已获取解答
南京180****9491用户4分钟前已获取解答
徐州135****4222用户3分钟前已获取解答
工程未按时完工违约金怎么办?
工程未按时完工违约金可以与承包人协商解决,包括交付时间、逾期交付的违约金、给发包人造成的损失等。发包人对承包人造成的逾期竣工的违约行为可以主张解除合同。一般我们在拟定合同的时候,都会双方协商后约定违约责任,但是有时候也会出现违约责任约定不明确。
10w+浏览
合同事务
我爸头上被打五厘米的大包算啥伤怎么鉴定
[律师回复] 解析:
不能够如此判断,倘若头部区域产生严重肿胀并伴有血肿现象,那么这也仅能被视为轻度伤害的范畴。
损伤程度较轻者,一级轻伤的标准包括头皮创口或疤痕累积达到20厘米或是头皮撕裂面积累计超过50平方厘米;
同时,也涵盖了头皮缺损面积累计达到了24平方厘米以上的情况。
在特殊情况下,若情节较为轻微,可以考虑减轻处罚甚至不予以处罚。
法律依据:
《人体损伤程度鉴定标准》第五条
5.1.3轻伤一级
1、头皮创口或者瘢痕长度累累计20厘米以上。
2、头皮撕脱伤面积累计50平方厘米以上;
头皮缺损面积累计24平方厘米以上。
3、颅骨凹陷性或者粉碎性骨折。
4、颅底骨折伴脑脊液漏。
5、脑挫(裂)伤;
颅内出血;
慢性颅内血肿;
外伤性硬脑膜下积液。
6、外伤性脑积水;
外伤性颅内动脉瘤;
外伤性脑梗死;
外伤性颅内低压综合征。
7、脊髓损伤致排便或者排尿功能障碍(轻度)。
8、脊髓挫裂伤。
5.1.4轻伤二级
1、头皮创口或者瘢痕长度累计8厘米以上。
2、头皮撕脱伤面积累计20平方厘米以上;
头皮缺损面积累计10平方厘米以上。
3、帽状腱膜下血肿范围50平方厘米以上。
4、颅骨骨折。
5、外伤性蛛网膜下腔出血。
6、脑神经损伤引起相应神经功能障碍。
5.1.5轻微伤
1、头部外伤后伴有神经症状。
2、头皮擦伤面积5平方厘米以上;
头皮挫伤;
头皮下血肿。
3、头皮创口或者瘢痕。
给钱把事办完还是受贿罪么
[律师回复] 解析:
若公职人员明目张胆地收取他人的财物,且为其谋求不正当利益,通常会被视为受贿罪的犯罪行为,必须依照法律程序进行严厉追责。
对于贪污或受贿金额在三万元至二十万元之间的情况,应被认定为《中华人民共和国刑法》所规定的“数额较大”范畴,将依法判处三年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金刑罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。
犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
工程没有按期完成如何索赔
依据我国相关法律的规定,施工单位未按合同的约定交付工程的,如果合同有约定的,按合同约定承担违约责任,合同没有约定的,按实际损失赔偿或者支付违约金。
10w+浏览
建设工程纠纷
危险驾驶罪的共同犯罪条件包含哪些
[律师回复] 解析:
对于涉嫌构成“危险驾驶罪”的共同犯罪,其确认标准如下:
首先,必须是由两名或多名行为人为追求刺激,故意在道路上操控机动车辆进行竞技式赛跑,且情节恶劣者;
其次,若行为人在意识清醒的状态下饮用了含有酒精成分的饮品后仍然驾车上路,并达到法定醉驾标准的;
再者,如果行为人在从事校车业务或旅客运输过程中,严重超过额定乘员载客,或者严重超出规定时速行驶的;
最后,如果行为人在运输危险化学品的过程中,违反了相关的危险化学品安全管理规定,对公共安全造成潜在威胁的情况之一,均可被视为构成“危险驾驶罪”的共同犯罪。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6195位律师在线
立即咨询
信用卡诈骗罪亲属包庇怎么处理
[律师回复] 解析:
在中国刑法中,并无所谓的信用卡窝藏包庇罪之说,真正具备包含性的法律条文应被称之为窝藏包庇罪。
对于此类犯罪行为,国家有着明确的处罚规定:
如若行为人明知对方系犯罪之人,仍为其提供藏身之处、财产支援以及其他形式的协助逃避制裁甚至提供虚假证明等行为,那么根据行为的恶劣程度,将受到不同年限的有期徒刑、拘役或者管制的严厉惩罚。
同时,我们需要注意构成此类罪名所需具备四个基本要素。
首先,我们来看该罪名的客体要素,它指向的是司法机构对于犯罪行为进行刑事追究和刑事执行过程中的正常秩序与活动。
然后,从客观层面来讲,窝藏、包庇罪的本质表现则是行为人实际实施了掩护或者纵容犯罪分子的种种行为。
再者,从罪名的主体要求来看,其适用于所有年满16岁且具有刑事责任能力的自然人,尽管犯罪分子本身不得视为该罪名的可能主体。
最后,犯罪的主观心态也是必不可少的,即必须存在明知故犯的故意心理。
显而易见,窝藏、包庇罪的明知故犯者,如果为犯罪分子提供藏身之处、财产支援,帮助他们逃避制裁甚至提供虚假证明等行为,将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉惩罚;
如果情节严重,则会被判处三年以上十年以下有期徒刑。
另外,如果在犯罪发生之前就已经预谋好相关事宜,那么这种情况将被视为共同犯罪,按照共同犯罪的标准进行处理。
法律依据:
《刑法》第一百七十七条之一
【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;
数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;
(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;
(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第二款罪的,从重处罚。
右转完成被电动车撞了车尾责任该如何划分
[律师回复] 解析:
在行驶过程中,倘若汽车进行右转操作时与电动自行车发生碰撞事故,从法律角度来看,应由汽车承担主要责任。
这是因为《中华人民共和国道路交通安全法》明确规定,“转弯应礼让直行”,它是保障道路交通秩序和安全的重要准则之一。
在具体案例中,若汽车正在转向,而电动自行车正处于直行状态,则汽车必须尊重并确保直行车辆的优先通行权,也即汽车应当避让直行中的电动自行车,因为后者享有交通规则赋予的特殊权利。
若按照责任划分标准,可以得出结论,汽车在此类事故中应承担主要责任,而电动自行车则需承担次要责任。
法律依据:
《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条
机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的,由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿;不足的部分,按照下列规定承担赔偿责任:
(一)机动车之间发生交通事故的,由有过错的一方承担赔偿责任;双方都有过错的,按照各自过错的比例分担责任。
(二)机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故,非机动车驾驶人、行人没有过错的,由机动车一方承担赔偿责任;有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的,根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任;机动车一方没有过错的,承担不超过百分之十的赔偿责任。
交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的,机动车一方不承担赔偿责任。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
工程没有按期完成如何索赔
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与工程没有按期完成如何索赔,发包人拖延验收工程怎么办相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
建设工程纠纷
洗钱罪的内容包括哪些
[律师回复] 解析:
洗钱罪乃是对特定类型的犯罪行为——包括但不限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪的违法所得及其衍生收益——予以明确规定;
具体来说,这一罪行涉及的范畴包括但不仅限于以下几种情况:
即明知这些违法所得及收益是来自上述各种犯罪行为,仍采取提供资金账户、帮助将财产转化为现金或金融票据、辅助实施资金转移的转账结算方式、协助将资金汇往境外等多种手段来掩盖、隐瞒这些犯罪行为所带来的非法收益及其来源。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
工程没有按期完成如何索赔
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于工程没有按期完成如何索赔,发包人拖延验收工程怎么办的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
建设工程纠纷
政府采购方式包括哪些
[律师回复] 解析:
政府采购活动主要采用以下五种基本模式:
首先是公开招标模式;
其次是邀请招标模式;
第三是竞争性谈判模式;
第四是单一来源模式;
最后是询价模式。
其中,对于那些商品规格和标准高度统一、现有库存充分且价格波动范围相对有限的政府采购项目,根据相关法律法规的明确规定,可以选择使用询价模式来完成采购任务。
根据相关法律法规的定义,政府采购是指各级政府为了开展日常行政管理活动,或者为了向广大人民群众提供高质量的公共服务,在财政部门的严密监管下,遵循法定的程序、方法和步骤,通过公开招标、公平竞争等途径,以直接向供应商支付款项的方式,为本级政府部门或下属机构购买各类商品、建设工程以及劳动力的一整套操作过程。
针对不同类型的商品、服务或工程项目,政府采购会为其分配相应的品目编码,以便于采购单位更加便捷地编制预算,并申请启动采购工作。
法律依据:
《中华人民共和国政府采购法》第二条
在中华人民共和国境内进行的政府采购适用本法。
本法所称政府采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
政府集中采购目录和采购限额标准依照本法规定的权限制定。
本法所称采购,是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为,包括购买、租赁、委托、雇用等。
本法所称货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。
本法所称工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本法所称服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
开设赌场和包庇罪判多久
[律师回复] 解析:
对于涉及包庇开设赌场犯罪的判刑情况,需要综合考量案件的具体情节。
若同一人同时触犯开设赌场罪及包庇罪,则应依照刑事法例进行数罪并罚的审判。
根据我国现行律法条款,对犯有包庇罪行者,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的严厉惩罚;
若情节严重,则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑。
而对于开设赌场的罪犯,根据其犯罪情节轻重,可被判处五年以下有期徒刑、拘役或管制,并处相应罚金;
若情节特别严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处相应罚金。
开设赌场罪,是指在客观事实上实施了聚众赌博、开设赌场以及以赌博为业等行为,从而构成的犯罪。
法律依据:
《刑法》第三百一十条
【窝藏、包庇罪】明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;
情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪,事前通谋的,以共同犯罪论处。
第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
问题紧急?在线问律师 >
4536 位律师在线,高效解决问题
工程没有按期完成如何索赔
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和工程没有按期完成如何索赔,发包人拖延验收工程怎么办相关的法律规定。
10w+浏览
建设工程纠纷
一半继承一半买卖的房子过户流程是什么
[律师回复] 解析:
第一步,您需要前往位于指定地点的"登记信息、验证协议"窗口进行信息的登录上网以及签署相关协议的审批流程;
其次,您需要前往下一个服务窗口——"房地产估价",进行必要的价值评估环节;
接下来,您需要前往"公证"窗口,完成公证手续的办理。
在这个过程中,您需要准备以下文件资料:
1.申请人的居民身份证或户口簿及其复印件;
2.如果是由代理人代为申请,则委托代理人需提供授权委托书和身份证明及其复印件;
而其他代理人则需提供具有代理权资格的证明文件;
3.被继承房产的产权证明文件;
4.被继承人的死亡证明文件;
5.若法定继承人已经去世,则需提供其死亡证明以及亲属关系证明文件;
6.被继承人的婚姻状况、父母、子女情况证明以及与之相关的亲属关系证明文件;
7.公证人员认为应当提供的其他证明、材料。
当以上步骤全部完成后,您就可以前往"私房交易"窗口,办理交易手续了;
最后,您需要前往"契税、印花税"窗口,缴纳相应的印花税费用;
最后一步,您需要前往"产权登记发证"窗口,办理《房屋所有权证》的更名手续。
在办理房产证过户时,您需要准备以下文件资料:
(1)登记申请书;
(2)申请人的身份证明文件;
(3)房屋所有权证书或者房地产权证书;
(4)能够证明房屋所有权发生转移的相关材料。
这些材料可以包括买卖合同、互换合同、赠与合同、受遗赠证明、继承证明、分割协议、合并协议、人民法院或者仲裁委员会生效的法律文书,或者其他任何能够证明房屋所有权发生转移的材料。
法律依据:
《不动产登记暂行条例实施细则》第三十八条
申请国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记的,应当根据不同情况,提交下列材料:
(一)不动产权属证书;
(二)买卖、互换、赠与合同;
(三)继承或者受遗赠的材料;
(四)分割、合并协议;
(五)人民法院或者仲裁委员会生效的法律文书;
(六)有批准权的人民政府或者主管部门的批准文件;
(七)相关税费缴纳凭证;
(八)其他必要材料。
不动产买卖合同依法应当备案的,申请人申请登记时须提交经备案的买卖合同。
快速解决“婚姻家庭”问题
当前6975位律师在线
立即咨询
强奸罪的法律流程怎么走
[律师回复] 解析:
在面对此类情况时,我们应当立即向案件发生地点所属的派出所提交报告或者拨打当地报警热线,并将调查事宜交由该派出所或者当地刑警队负责处理。
首先,他们会对案件进行立案审查,以确认其是否属于刑事案件。
若情况紧急,可以先行控制嫌疑人,并办理相关的留置手续,随后再进一步审查案件性质。
若是刑事案件,则应予以立案,并向县级及以上公安机关提出申请,要求对已被控制的嫌疑人采取刑事拘留措施。
倘若嫌疑人已经逃离现场,可以通过网络追逃手段进行抓捕。
其次,刑事拘留的期限通常为三日,但在特殊情况下可延长至七日。
对于涉及多人多案、单人多案以及多人单案的情况,经县级以上公安机关批准,刑事拘留的期限可延长至三十日。
再次,当案件基本查明,犯罪嫌疑人供述明确且证据确凿,或者虽无供述但证据充足时,在刑事拘留即将期满之前,应向同级检察机关申请对犯罪嫌疑人批准逮捕。
检察机关在审查批捕过程中,最长不能超过七日。
如发现证据不足,则需退回公安机关补充侦查。
而在嫌疑人拘留期限届满之时,需要变更强制措施,例如监视居住等。
最后,检察机关经过严格审查,若认定证据确实充分,便应批准逮捕。
公安机关接到通知后,应立即执行逮捕,并在逮捕之后继续展开深入侦查工作,完善相关证据。
在两个月之内,将案件移交同级检察机关公诉部门依法提起诉讼。
公诉部门在审查完毕后,依法向同级法院提起公诉。
法律依据:
《刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的;
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的;
(四)二人以上轮奸的;
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的;
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应