建设工程纠纷 法律问答
1293
万
解答量
1492
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
公司倒闭后，工程款该怎么去要回[律师回复] 建筑行业从业者遇到合作的发包公司经营不善倒闭，想要拿回被拖欠的工程款，要做好债权固定再走后续分配流程。 手头留存的施工合同、每一步的验收签字单据、双方盖章确认的结算协议，还有日常往来的工作对接函件，这些都是最核心的债权凭证。要是双方还没走完正式结算流程，要第一时间把整理好的竣工结算文件递交给对方，全程用可留痕的书面方式跟进催告，主动发正式函件告知对方付款期限，这段主动主张权利的行为会直接把原本快要到期的诉讼时效重置，不会因为自己拖着不维权，最后连请求法院支持胜诉的资格都失去。 先主动查询这家倒闭公司的当前状态，要是已经启动普通清算流程，直接对接清算组提交全套债权证明材料完成申报，不用等对方主动通知。多留意股东的实际出资情况，要是查到有股东没把认缴的出资全额缴齐，或是偷偷把公司资金转出挪作私用，还有清算义务人故意拖延履行清算义务，导致公司资产莫名贬值流失，甚至私下恶意变卖公司名下核心资产，这些情况都可以直接把对应过错股东、清算义务人一并纳入追责范围，要求他们在自己过错对应的资产额度里承担工程款清偿责任。 只要这笔钱是实打实对应建设工程的款项，要记得在法定的行权期限内，就对应工程折价或是司法拍卖所得的款项主张优先受偿，这个优先级排在普通债权和一般抵押权前面，能大幅提升回款概率。要是公司已经进入正式破产程序，要严格在法院公示的债权申报期限内提交材料，配合破产管理人完成债权核查，后续就按照法定的破产清算顺位参与分配。所有自行协商走不通的场景，都直接向对应有管辖权的法院提起诉讼，别等公司名下所有资产都处置完毕，才发现没有可执行的财产覆盖欠款。平台优选咨询...
5解答 3.4w浏览 -
工程款是否归属于劳动争议范畴[律师回复] 很多人搞不清工程款纠纷和劳动争议的区别。简单来说，工程款纠纷通常不算劳动争议。劳动争议是劳动关系里，当事人因执行劳动法规、履行劳动合同，围绕劳动权利义务产生的纠纷。 工程款是建设工程里，发包方按合同给承包方的工程建设款项，涉及建设工程合同关系。建设工程合同是承包人搞工程建设，发包人付价款的合同，主体一般是建设单位和施工单位，和劳动争议里劳动者与用人单位的主体不一样。 但有一种情况特殊，如果施工单位拖欠农民工工资，这虽和工程款有关，本质却是劳动争议。因为农民工和施工单位是劳动关系，施工单位得按合同付报酬。农民工讨薪和施工单位起纠纷，能依据劳动法规，走劳动仲裁、诉讼等途径解决。 所以，单纯的工程款纠纷按合同纠纷处理，涉及农民工工资问题就属于劳动争议范畴。要是遇到这类问题拿不准，建议咨询专业人士。平台优选咨询...
5解答 3.9w浏览
-
工程款未支付，诉讼时效时长是多少[律师回复] 被拖欠工程款该怎么办？要注意诉讼时效问题。按照《民法典》规定，工程款未支付引发纠纷，适用普通诉讼时效，向法院请求保护民事权利的诉讼时效是三年，从权利人知道或应当知道权利受损以及义务人之日起计算。 如果合同里明确了付款日期，付款日期到了但工程款没给，诉讼时效就从付款日期第二天开始算三年。要是合同没约定付款时间，债权人能随时要求债务人还钱，但要给对方必要的准备时间。宽限期结束后还没支付，诉讼时效从宽限期结束第二天起算。 值得注意的是，诉讼时效会因法定情况中断或中止。中断是在诉讼时效期内，权利人向义务人提出还钱请求、义务人答应还钱、权利人起诉或申请仲裁等，已过的时效就无效了，等中断情况消除，诉讼时效重新计算。中止则是在诉讼时效最后六个月，因为不可抗力等法定障碍，权利人没法行使请求权，诉讼时效就暂停，等中止原因消除满六个月，诉讼时效结束。所以，被拖欠工程款要及时主张权利，避免错过维权时间。平台专业咨询...
5解答 3.3w浏览
-
工地白天不让施工晚上能施工可索赔么[律师回复] 工地施工遇到白天不让干、晚上施工的情况，能不能索赔得分情况。 要是行政机关出于环保、交通管制等合理原因，依法限制白天施工时间，这属于不可抗力或政府行为造成的施工阻碍。这种政策性风险，施工方在接项目时就该想到，所以一般不能向建设单位或其他相关方索赔，得自己承担一些不利后果。 但要是白天没法施工是建设单位的错，比如没及时办好施工许可、没完成场地交付，施工方就可以根据合同和法律规定索赔。能索赔的费用有停工时增加的人工成本、设备闲置费、材料保管费等。 要是因为白天停工只能晚上施工，产生了额外费用，像夜间照明设备费、工人夜间施工补贴等，施工方也能向责任方索赔。 施工方得留意收集和保留证据，像停工通知、费用支出凭证等，这样索赔时才有有力支撑。要是协商索赔不成功，还能通过诉讼或仲裁等法律途径解决。本地专业咨询...
5解答 4.8w浏览
-
工程延期能索赔的费用是哪些[律师回复] 工程延期的情况时有发生，在这种情况下，承包商有权利索赔一些费用，下面就来详细说说。 人工费是索赔的一个重要方面。要是完成了合同之外的额外工作，或者因为不是承包商的责任导致工作效率降低，又或者加班劳动，还有法定人工费增长了，这些情况下多花的人工费用都能索赔。 材料费也能进行索赔。工程延期可能让材料价格上涨，采购材料成本增加的这部分差价，以及材料超期储存产生的费用，都可以向相关方要回来。 机械使用费方面，自有机械窝工了，一般按照台班折旧费索赔；租赁的机械窝工，就按实际租金和调进调出费的分摊来计算。要是为了赶工期增加了机械设备投入，这部分额外费用也能索赔。 现场管理费也在索赔范围内。工程延期会让现场管理时间变长，像现场管理人员的工资、办公费、差旅费等增加的费用，都应该由业主承担。 企业管理费同样可以索赔。工程延期会使企业管理费用分摊时间变长，实际成本也就增加了。 利润索赔情况相对复杂一些。一般在工程范围变更、施工条件变化等原因导致工程延期时，利润有可能索赔，但具体能不能索赔，得看合同约定和实际情况。 承包商索赔时，要按合同规定的程序和时间提出，并且准备好充分的证据资料，这样才能更好地维护自己的合法权益。本地专业咨询...
5解答 4.3w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
撞网约车对方拖着不送修怎么办撞网约车后对方拖着不送修，可先与对方友好沟通，明确表达维修诉求并协商确定送修时间。若沟通无果，可收集事故相关证据，如责任认定书、聊天记录等，向交警部门反映或寻求法律途径解决，以维护自身合法权益。1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
网约车买车被骗后怎么处理若网约车买车被骗，可按以下措施处理：一是及时收集购车合同、付款凭证等证据，这是维权关键；二是尝试与对方协商，指出欺诈行为，要求退款或补偿，并保留记录；若协商无果，可向消协、市场监管部门等投诉；还能依据相关法律向法院提起民事诉讼；若涉嫌犯罪，应向公安机关报案。1.4k浏览
白金玉律师
问题相似？立即咨询 -
网约车纠纷起诉法院会受理吗一般情况下，网约车纠纷起诉到法院会受理。若网约车平台或司机存在违约、侵权等行为致乘客受损，乘客可通过诉讼维权。起诉时要明确被告、纠纷事由并准备相关证据。法院会依法律法规和证据审理，判断各方责任义务。诉求合理且证据充分，法院会公正裁决；若不符合程序或证据不足，可能不予受理或驳回起诉。1.2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
155****4523
185****8575
180****6795
