建设工程纠纷 法律问答
1295
万
解答量
1494
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
建设工程合同没占地手续要怎么处理[律师回复] 建设工程合同要是没有占地手续，处理起来得看不同情况。 要是建设项目没拿到合法占地手续就开工，这可是违反土地管理法规的。行政主管部门能责令停止建设，要求限期拆除违建，恢复土地原状，还可能罚款。对建设单位来说，要是因此让工程合同目的没法实现，施工方可以要求解除合同，还能让建设单位赔偿已完工工程费用、停工窝工损失等实际损失。 要是建设单位想继续推进项目，就得赶紧补办占地手续。补办时要积极配合相关部门，按要求提供资料、交费用。要是补办手续导致工期延误，建设单位得担违约责任，赔偿施工方设备闲置费、人员窝工费等损失。 要是合同里对占地手续有明确规定，就按合同来。比如约定建设单位办手续，结果没办，建设单位就得担责。要是约定不明确，双方可以先协商补充，协商不成，还能通过诉讼或者仲裁解决。 所以在建设工程中，占地手续问题得重视，不然麻烦可不少。本地法律顾问...
5解答 4w浏览 -
当竣工结算超出概算该如何做[律师回复] 竣工结算超出概算，可按这些步骤处理。 先全面分析超概算原因。常见原因有设计变更使工程量增加、材料价格大幅上涨、不可抗力等。要是设计变更引起的，就得审查变更有无必要和是否合理，看是否履行了规定的变更审批程序。而要是材料价格波动，就查看合同里关于价格调整的条款。 接着依据不同原因采取对应措施。若建设单位自身要求变更设计，得组织设计、施工等单位对变更部分重新评估和预算，明确费用增加由建设单位负责，同时调整概算并报原审批部门批准。要是施工单位擅自变更施工方案导致超概算，费用由施工单位承担，建设单位能依据合同追究其违约责任。 若因不可抗力等不可预见因素导致超概算，建设单位和施工单位可协商分担费用。根据公平原则，结合实际情况确定双方承担比例。 若超概算幅度较大，建设单位要及时向原概算审批部门报告，说明详细情况和原因，按规定程序申请调整概算。等审批部门审核通过后，按调整后的概算执行竣工结算。平台精选咨询...
5解答 3.5w浏览
-
实际施工人和开发商签的合同是否有效[律师回复] 实际施工人与开发商签订的合同常被认定无效。根据《中华人民共和国民法典》和相关建设工程司法解释，建设工程施工合同的承包人要有相应资质。实际施工人一般指无效建设工程施工合同的承包人，像转承包人、违法分包合同的承包人，以及没资质却借有资质建筑施工企业名义签合同的承包人等，他们没有法定施工资质。 没有资质的实际施工人签的建设工程施工合同，违反了法律、行政法规的强制性规定。按照《民法典》，违反这类强制性规定的民事法律行为无效。所以，从法律上讲，实际施工人与开发商签的合同因违反资质要求的强制规定而无效。 不过，就算合同无效，若建设工程验收合格，实际施工人能参照合同里工程价款的约定，请求折价补偿。要是建设工程验收不合格，修复后合格的，发包人可要求实际施工人承担修复费用；修复后仍不合格，实际施工人就无权请求参照合同约定折价补偿。因此，实际施工人承接工程前，要确保自身有合法资质，以避免合同无效带来的风险。本地优选咨询...
5解答 3.3w浏览
-
工程合同无效，应不应该支付利息[律师回复] 工程合同无效后，是否要支付利息得看具体情况。按照法律规定，如果建设工程施工合同无效，但建设工程验收合格，那承包人能参照合同里工程价款的约定获得折价补偿。 要是建设工程验收合格，承包人要求参照合同约定支付工程价款及利息，法院通常会支持。利息是从应付工程价款那天开始算的。要是当事人没约定付款时间或约定不明确，已实际交付建设工程的，交付之日就是起算点；工程没交付的，提交竣工结算文件之日开始算；工程没交付、价款也没结算的，当事人起诉之日就是起始时间。 若建设工程验收不合格，不过修复后合格了，发包人能要求承包人承担修复费用，承包人要求支付工程价款及利息也可能被支持。但要是修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款及利息，基本就不会被法院认可了。 简单来说，工程合同无效时，工程验收合格或者修复后能合格，一般就该支付利息；要是工程一直不合格，那通常就不用支付利息了。律图法律顾问...
5解答 4.2w浏览
-
建设工程合同起诉的流程是什么样[律师回复] 1、明确管辖法院 要是打建设工程合同的官司，得先搞清楚该去哪个法院起诉。按照规定，建设工程施工合同纠纷属于不动产纠纷，要到建设工程所在地的法院去起诉。 2、准备起诉材料 起诉得准备好相关材料。一是起诉状，里面要写清楚原告和被告是谁，具体的诉求是啥，还有事情的来龙去脉。二是证据材料，像合同、施工图纸、工程验收报告、付款凭证这些能证明自己诉求的东西都得带上。三是主体资格证明，如果原告是个人，带上身份证；要是公司，得准备营业执照副本复印件。 3、提交材料与缴费 把准备好的起诉材料交到法院，同时还要缴纳诉讼费用。法院收到材料后会进行审查，要是符合起诉条件，会在规定时间内立案，还会给原告发立案通知书；要是不符合，就会裁定不受理。 4、送达与答辩 法院立案后，会把起诉状副本、应诉通知书等发给被告，被告要在规定时间内提交答辩状。之后，法院会根据案子的情况确定开庭的时间和地点，并且提前通知双方。 5、开庭审理 开庭的时候，书记员会先看看当事人和其他诉讼参与人到齐了没，然后宣布法庭纪律。接着审判长会核对当事人信息，宣布案由。庭审有法庭调查、法庭辩论、当事人最后陈述等环节。庭审结束，法院会根据查明的事实和法律规定作出判决。 6、上诉 要是当事人对一审判决不满意，可以在规定时间内向上一级法院上诉。现在法律体系不断完善，司法程序也越来越规范，在处理建设工程合同纠纷时，各方都应该积极利用法律武器维护自身权益，同时也推动法律行业在解决这类复杂纠纷中不断进步。本地法律顾问...
5解答 3w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
快递损失赔偿标准是怎样的快递损失赔偿标准分两种情况。若有保价，按照保价额赔偿；部分损毁或内件短少，按保价额与邮件全部价值的比例对实际损失予以赔偿。未保价的，依据民事法律有关规定确定赔偿责任，通常按实际损失赔偿，但最高赔偿额不超所收取资费的三倍。1.9k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
承运人在货物损坏哪种情况下可以不用赔依据《中华人民共和国民法典》等规定，三种情形下承运人对货物损坏不用赔偿：一是不可抗力，如自然灾害、社会异常事件；二是货物本身的自然性质或合理损耗，像挥发、正常磨损；三是托运人、收货人过错，如包装不当、申报错误或未及时提货等。但承运人需对免责情形举证，无法证明时仍要担责。2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
-
快递员被开除怎么办若快递员被开除，可按三步处理。一是明确开除原因，单位以快递员严重违规等合法理由且证据、制度充分的，开除可能合法；无正当理由则属违法解除。二是若违法解除，快递员可与单位协商，要求继续履行合同或支付赔偿金，赔偿金为经济补偿二倍，经济补偿按工作年限算。三是协商不成，可向劳动监察部门投诉或申请仲裁维权。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
131****6127
180****2047
