建设工程纠纷 法律问答
1254
万
解答量
2706
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
工程超工期未验收该怎么处理[律师回复] 工程超工期没验收，得按合同和法律规定来办。咱先说说合同里的门道，一般工程合同都会有工期和逾期违约的相关规定。要是施工方没正当理由就超期了，发包方就有权利让施工方担责。比如说让施工方交违约金，或者赔偿因为工期延误带来的损失。这损失可不少，像场地租赁费用变高、预期收益没拿到手，都得算进去。 但要是超工期是发包方的问题，比如没按时给施工场地、设计图纸交晚了，那施工方也不是没地儿说理。施工方可以要求把工期往后延，还能让发包方赔偿停工、窝工造成的损失。 要是双方对超工期的原因和责任有分歧，先试试协商。协商的时候，大家都得拿出真凭实据，像施工日志、会议纪要、往来的信件啥的，来证明自己说的是对的。要是协商不下来，就按照合同里说的办法处理。合同里说仲裁的，就找仲裁机构；说诉讼的，就去有管辖权的法院。在仲裁或者打官司的时候，是谁说啥就得拿出证据来，证据越充分越好。 最后提醒一下，就算工程超期了，完工之后还是得验收。验收合格了，发包方就得给人家施工方工程款；验收不合格，施工方就得赶紧修，一直到合格为止。咱都按法律和合同办事，这样有啥问题都能解决。律图阿坝
5解答 4.3w浏览 -
哪些状况会让对方承担全部责任[律师回复] 1、不同的法律场景下，让对方担责的情况不太一样，下面讲两种常见场景。 在交通事故当中，如果一方有这些情况，得负全部责任。一是出事后直接逃逸的，二是故意破坏现场、伪造证据或者毁灭证据的。要是事故是由一方过错导致的，那这一方也得承担全部责任。像有人违反交通信号指示通行、逆向行驶，而另一方没啥过错，那有过错的一方就得担全责。 2、在民事侵权方面，如果损害的发生就怪侵权人，没有其他因素掺和进来，那侵权人就得承担全部赔偿责任。举个例子，有人故意把别人财物弄坏了，也没有别的因素影响这个结果，那这人就得对财物损失全额赔偿。另外，如果法律规定适用无过错责任原则，而侵权人又没办法证明有法定的免责事由，同样得承担全部责任，像搞高度危险作业导致他人受损的情况就是如此。绵阳法务
5解答 3.8w浏览 -
承包方能起诉实际施工人吗[律师回复] 在建设工程里，承包方是可以起诉实际施工人的，但能不能起诉，得结合具体情况，看看有没有事实和法律依据。 实际施工人一般是指无效建设工程施工合同的承包人，像转承包人、违法分包合同的承包人等都属于这一类。要是实际施工人在施工的时候违约了，给承包方带来了损失，那承包方就有权起诉。比如说，实际施工人没按约定的工期完成施工，导致工程延误，承包方因此要对发包方承担逾期违约责任，这种情况下，承包方就可以起诉实际施工人，要求赔偿损失。 工程质量方面也是如此。要是实际施工人不按施工标准和规范操作，让工程质量不达标，承包方为了修复工程花了钱，那承包方也能起诉，让实际施工人承担修复费用。 不过，如果实际施工人严格按照合同约定履行了义务，没有违约等不当行为，承包方就不能无缘无故起诉人家。承包方要是打算起诉，得按照法定程序来，要向有管辖权的法院提交起诉状和相关证据材料。所以，承包方想通过起诉来维护自身权益，得先看看实际施工人有没有违约行为，有的话再准备好相关材料去法院起诉。律图凉山
5解答 3.1w浏览 -
建筑施工合同工期违约处罚上限金额是什么[律师回复] 1、法律没有直接明确规定建筑施工合同工期违约处罚的上限金额。通常，这种违约处罚属于违约金范畴。按照《中华人民共和国民法典》，签合同的双方能够约定，要是一方违约了，就按照违约情形给对方支付一定数额的违约金，还能约定因为违约造成损失的赔偿金额计算方法。 2、要是约定的违约金比实际造成的损失少，那么当事人可以请求法院或仲裁机构增加。可要是约定的违约金比实际损失高太多，当事人也能请求法院或仲裁机构适当减少。在实际的司法操作中，一般觉得违约金超过实际损失的百分之三十，就算是“过高”了。 3、由此可见，建筑施工合同工期违约处罚没有固定的上限金额，主要是参照违约造成的实际损失来确定。合同双方在签合同时，可以自己商量违约金的数额或者计算方式。要是有一方觉得违约金太高或者太低，就能够向法院或者仲裁机构请求调整。最终的处罚金额要由法院或仲裁机构结合违约造成的实际损失综合判断得出。 从法律行业发展的前瞻性来看，未来对于建筑施工合同工期违约处罚这类常见合同纠纷的认定和处理，可能会更加注重综合考量多方面因素，不仅仅局限于实际损失和一定比例的标准。比如可能会将合同履行的整体情况、双方的合作历史、市场环境变化等纳入评判范围，以实现更加公平合理的裁决结果，更好地适应不断发展变化的商业环境。律图眉山
5解答 3.5w浏览 -
建筑劳务公司承担不了亏损怎么解决[律师回复] 1、当建筑劳务公司亏损严重，实在承担不起时，有不少法律途径可以解决问题。先说内部调整，公司可以根据《中华人民共和国劳动合同法》跟员工商量着变更劳动合同。比如给员工适当降薪，或者调整一下工作岗位，这样能降低人力成本。要是经营情况实在不好，还能依法进行经济性裁员。不过得提前三十天跟工会或者全体职工说明情况，听听他们的意见，然后把裁减人员的方案报告给劳动行政部门。 2、再说说债务处理。对于到期的债务，公司可以和债权人商量，达成债务重组协议。像延长还款时间、降低利息，甚至让债权人豁免一部分债务。要是债权人不愿意协商，公司也不能怕，得积极应对可能面临的诉讼，提前准备好相关证据，尽量争取一个对自己有利的判决结果。 3、如果公司已经资不抵债，到了破产的地步，那就可以按照《中华人民共和国企业破产法》向法院申请破产。破产程序有三种，分别是破产清算、重整和和解。破产清算就是把公司的财产清理、变卖，然后进行分配。重整适用于那些可能或者已经具备破产原因，但还有挽救希望的企业。通过各方利害关系人协商，再借助法律强制性地调整他们的利益，对企业的生产经营进行整顿，清理债权债务关系，让企业摆脱财务困境，重新获得经营能力。和解则是债务人与债权人就债务减免、延期清偿等问题达成协议，避免破产清算。从法律行业发展的前瞻性来看，这些法律途径为建筑劳务公司在困境中提供了多种选择，也反映了法律对市场经济主体的保障和规范，未来可能会根据实际情况进一步优化和完善相关法律规定，以更好地适应市场变化和企业需求。律图眉山
5解答 4.2w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
老人不停的向子女要钱怎么办从法律角度，子女对父母有赡养义务，老人要钱用于合理生活、医疗等必要支出，子女应履行责任。若老人索要不合理，子女可先与其沟通，解释自身情况争取理解。沟通无果，可让家庭其他成员或基层组织介入调解。若老人索要行为严重影响子女生活，可咨询律师，必要时走法律途径，但应作为最后手段。1.4k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
母亲没有养小孩,什么情况可以不养母亲一般情况下，母亲不履行抚养义务，子女仍需履行赡养义务。但存在这些特殊情况子女可不养母亲：母亲对子女实施严重犯罪行为，如虐待、遗弃致子女重伤或死亡；母亲主动与子女断绝关系并经法定程序解除；子女经合法收养建立新家庭，与亲生母亲法律关系消除。1.4k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
房子只给儿子不给女儿，女儿如何维权若房子只给儿子不给女儿，女儿维权需视情况而定。若房子是父母个人财产，其有权自由处置，女儿一般无法维权；若涉及夫妻共同财产且存在遗嘱分配不合理或未留必要份额等情况，女儿可通过与家人协商，协商不成可向法院起诉维权。1.2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
131****6779
135****7137
134****1624
