建设工程纠纷 法律问答
1262
万
解答量
1461
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
若施工合同约定了管辖权怎么办[律师回复] 在施工合同里，管辖权的约定是个重要的事儿。一般来讲，要是合同里约定了管辖权，那就得按约定来。按照相关法律，建设工程施工合同纠纷是按不动产纠纷确定管辖的，也就是由不动产所在地的法院专门管。不过呢，要是不违反级别管辖和专属管辖的规定，当事人也可以自己商量着选管辖法院。 要是施工合同里关于管辖的约定是有效的，那这个约定就比法定的一般管辖规则更管用。有效约定得满足一些条件。第一，必须写成书面形式，不能口头说说就算。第二，约定的法院得和争议有实际联系，像合同履行地或者当事人住所地这些地方的法院就比较合适。第三，不能违反级别管辖和专属管辖的规定。要是约定有效，发生纠纷了，当事人就得去约定的法院起诉。 但要是管辖约定不符合法律要求，比如说约定了和争议没啥关系的法院，或者违反了专属管辖、级别管辖的规定，那这个约定就不作数。这时候就得按照法定的专属管辖规定，由建设工程所在地的法院来管纠纷。 所以啊，当事人在签合同的时候，对管辖的约定一定要小心谨慎。要保证约定符合法律规定，这样在以后发生纠纷的时候，才能通过合适的法律途径解决问题，自己的权益也能更好地得到保障。律图平台咨询...
5解答 4.5w浏览 -
工程合同违约了应该怎样去处理[律师回复] 工程合同出现违约情况，别慌，有办法处理。 第一步，看合同约定。一般工程合同里会写清楚违约责任，像违约金给多少或者怎么算。要是有一方违约了，另一方能按照合同，让违约方担责、付违约金。 要是合同里没解决问题，就进行第二步，和对方协商。违约发生后，双方得赶紧沟通。违约方主动担责，拿出解决办法；守约方也别着急，给对方点时间补救，要是能达成双方都接受的方案，合同还能接着履行。 要是协商没用，那就走法律途径。守约方可以去法院起诉违约方，要求对方承担责任，比如赔偿损失、继续履行合同。打官司的时候，守约方要准备好足够证据证明对方违约，以及自己的损失有多少，比如合同、工程进度报告、往来函件、付款凭证等。 还有，如果合同里签了仲裁条款，也能申请仲裁。仲裁效率高，还能保密，仲裁结果是有终局性的，双方都得遵守。 工程合同违约后，咱先按合同约定处理，试试协商化解问题，要是都行不通，就尽快用诉讼或仲裁维护自己的合法权益。平台精选咨询...
5解答 3.4w浏览
-
工期出现延期情况应该怎样计算[律师回复] 在工程建设里，工期延期计算是个很实际的问题。 首先，要是在签合同时，发承包双方就对工期延期算法定好了规矩，那就按合同来。比如约定了每天延误按合同总额一定比例算违约金，照着这个就能算出工期延期情况。 要是合同没这方面约定，那就按实际延误天数算，从合同说的竣工日期开始，到实际竣工那天结束。不过这里要注意，得把施工方自己造成的延误排除掉。像地震、洪水这类不可抗力因素，导致工期延误，工期一般是要相应往后顺延的；要是发包方没按时给施工场地、没及时付进度款等造成的延误，施工方可以要求顺延工期，还能要合理费用赔偿。但要是因为施工方自己管理差、组织不行，导致工期延误，那施工方就得担违约责任。 施工方在计算工期延期时，得做好工期记录，及时给发包方交书面的工期顺延报告。同时，要收集保存好工程联系单、会议纪要、气象资料等证据，这样遇到争议时，才能维护自身权益。律图玉树
5解答 4.6w浏览 -
建房合同没有约定完工日期怎么办[律师回复] 建房合同没约定完工日期，这在实际生活中是会碰到的法律问题，我们可以用法律手段来解决。 《民法典》规定，如果合同里对履行期限这类内容没约定或者约定不明确，双方可以坐下来协议补充。就建房合同来说，建房的双方能专门针对完工日期进行商量，然后签个补充协议把完工时间确定下来。这就好比大家一起定个规则，让建房工程有个明确的时间节点。 要是双方没办法达成补充协议，那就按照合同相关条款或者交易习惯来确定。打个比方，看看当地同类型建房项目一般要多久，遵循一下行业里大家都默认的做法，以此来确定一个合理的完工日期。 要是前面这些办法都行不通，发包方作为债权人，随时可以要求承包方履行合同，但得给对方必要的准备时间。这个准备时间得综合考虑建房规模、施工难度等情况。比如建个大房子肯定比小房子需要的时间长。 要是承包方没有在合理时间内完工，发包方就有权利让承包方承担违约责任。如果合同里对违约责任有其他约定，就按照约定来，比如让承包方赔偿损失。要是合同没约定违约责任，发包方也能要求承包方赔偿因为逾期完工带来的损失，像多花的租房费用等。 法律建议：在签订建房合同的时候，一定要把完工日期等重要条款写清楚，避免以后出现纠纷。要是已经出现没约定完工日期的情况，双方要积极沟通，用合法合理的方式解决问题。律图法律顾问...
5解答 4.2w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
遇到帮信罪没证据情况要如何解决帮信罪即帮助信息网络犯罪活动罪。遇到被指控帮信罪但没证据的情况，证据是定罪关键，嫌疑人或被告人无需自证无罪，司法机关负责收集、审查证据。依“疑罪从无”原则，无犯罪事实证据不应认定有罪。嫌疑人可积极配合调查、提供自身合法或与犯罪无关线索，还可咨询律师，律师会从多方面分析提供策略，维护其权益。1.9k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
公安阶段的案子多长时间到检察院公安阶段的案子到检察院的时间不固定。一般情况下，对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不超二个月，案情复杂可经上一级检察院批准延长一个月。交通不便边远地区等四类重大复杂案件，到期不能侦查终结的，经省级检察院批准或决定可延长二个月。可能判十年以上刑罚，依规定延长期限届满仍未终结的，可再延长二个月。若发现新罪，重新计算期限。1.7k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
家属70岁可以当辩护人吗70岁家属可以当辩护人。根据法律规定，犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友可以被委托为辩护人，并未对年龄作出限制。只要该70岁家属不属于正在被执行刑罚或者依法被剥夺、限制人身自由的人，就能够担任辩护人。1.5k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
130****3987
182****6058
134****4119
