建设工程纠纷 法律问答
1249
万
解答量
1448
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
工期出现延期情况应该怎样计算[律师回复] 在工程建设里，工期延期计算是个很实际的问题。 首先，要是在签合同时，发承包双方就对工期延期算法定好了规矩，那就按合同来。比如约定了每天延误按合同总额一定比例算违约金，照着这个就能算出工期延期情况。 要是合同没这方面约定，那就按实际延误天数算，从合同说的竣工日期开始，到实际竣工那天结束。不过这里要注意，得把施工方自己造成的延误排除掉。像地震、洪水这类不可抗力因素，导致工期延误，工期一般是要相应往后顺延的；要是发包方没按时给施工场地、没及时付进度款等造成的延误，施工方可以要求顺延工期，还能要合理费用赔偿。但要是因为施工方自己管理差、组织不行，导致工期延误，那施工方就得担违约责任。 施工方在计算工期延期时，得做好工期记录，及时给发包方交书面的工期顺延报告。同时，要收集保存好工程联系单、会议纪要、气象资料等证据，这样遇到争议时，才能维护自身权益。律图玉树
5解答 4.6w浏览 -
建房合同没有约定完工日期怎么办[律师回复] 建房合同没约定完工日期，这在实际生活中是会碰到的法律问题，我们可以用法律手段来解决。 《民法典》规定，如果合同里对履行期限这类内容没约定或者约定不明确，双方可以坐下来协议补充。就建房合同来说，建房的双方能专门针对完工日期进行商量，然后签个补充协议把完工时间确定下来。这就好比大家一起定个规则，让建房工程有个明确的时间节点。 要是双方没办法达成补充协议，那就按照合同相关条款或者交易习惯来确定。打个比方，看看当地同类型建房项目一般要多久，遵循一下行业里大家都默认的做法，以此来确定一个合理的完工日期。 要是前面这些办法都行不通，发包方作为债权人，随时可以要求承包方履行合同，但得给对方必要的准备时间。这个准备时间得综合考虑建房规模、施工难度等情况。比如建个大房子肯定比小房子需要的时间长。 要是承包方没有在合理时间内完工，发包方就有权利让承包方承担违约责任。如果合同里对违约责任有其他约定，就按照约定来，比如让承包方赔偿损失。要是合同没约定违约责任，发包方也能要求承包方赔偿因为逾期完工带来的损失，像多花的租房费用等。 法律建议：在签订建房合同的时候，一定要把完工日期等重要条款写清楚，避免以后出现纠纷。要是已经出现没约定完工日期的情况，双方要积极沟通，用合法合理的方式解决问题。律图法律顾问...
5解答 4.2w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
若缺席知识产权判决会有哪些后果缺席知识产权判决，法院会根据现有证据和法律规定作出缺席判决。这意味着当事人放弃了答辩、举证、质证等诉讼权利，可能承担不利的法律后果，如败诉后需履行判决确定的义务，包括停止侵权、赔偿损失等。1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
知识产权属于什么仲裁知识产权纠纷可适用的仲裁类型主要是商事仲裁。依据《中华人民共和国仲裁法》，平等主体间的合同及财产权益纠纷可仲裁，知识产权权益纠纷多涉及财产权益，当事人能签仲裁协议提交约定仲裁委。但婚姻、收养等纠纷及行政争议不能仲裁，若知识产权纠纷含行政争议内容则不适用。选择仲裁需有有效协议，且实行一裁终局。1.8k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
知识产权刑事案件管辖权是怎样的知识产权刑事案件管辖权方面，犯罪地公安机关有管辖权，包括犯罪行为发生地和结果发生地。若由犯罪嫌疑人居住地公安机关管辖更适宜，也可由其管辖。对于多个公安机关都有管辖权的案件，由最初受理的公安机关管辖，必要时可由主要犯罪地公安机关管辖。1.2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
136****1746
134****4134
158****9745
