建设工程纠纷 法律问答
1231
万
解答量
1430
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
哪些情形下能够延长工程工期[律师回复] 在工程建设里，工期问题至关重要。按照《民法典》等相关规定，有几种情况是可以延长工程工期的。 要是因为发包人方面的问题，工期就能延长。比如发包人没按照约定的时间和要求，给承包人提供原材料、设备、场地、资金或者技术资料等。就拿施工场地来说，发包人没按时交付，承包人没办法按时进场施工，那工期肯定得跟着延长。还有如果发包人突然变更设计，工程内容增加了或者施工方案改变了，工期也得合理顺延。 不可抗力因素也会影响工期。像地震、洪水、台风这类自然灾害，或者战争、罢工等社会突发事件，这些都是没办法提前预见、避免和克服的，工程没办法正常施工，工期自然要延长。 第三方因素也可能导致工期延长。政府部门因为政策调整、规划变更，要求工程暂停施工，或者相邻关系人阻碍施工，工程不能按计划进行，工期也能延长。 另外，隐蔽工程在隐蔽前，承包人已经通知发包人检查，但发包人没及时检查，承包人可以顺延工程日期。 要是出现了上面这些情况，承包人为了维护自己的合法权益，得及时用书面形式向发包人提出工期顺延申请，并且保留好相关的证据。比如说因为发包人没提供材料，承包人得留好沟通记录；遇到不可抗力，得有相关的灾害证明等。这样在后续的工程结算等环节，才能有理有据。本地专业咨询...
5解答 3.8w浏览 -
工程合同效力怎么认定[律师回复] 在工程领域，合同效力的认定是个关键问题，这直接关系到各方的权益。依据《中华人民共和国民法典》及相关司法解释，可从以下方面来判断工程合同是否有效。 先看合同主体。签订合同的主体得有相应的民事行为能力和资质。要是承包人没取得建筑业企业资质，或者超越了资质等级，又或者是没资质的实际施工人借有资质企业的名义签合同，那合同可能就无效。不过，如果承包人在工程竣工前拿到了相应资质等级，合同还是有效的。 再说说意思表示。合同双方的想法得真实才行。要是一方用欺诈、胁迫的手段签合同，还损害了国家利益，或者双方恶意串通，损害了国家、集体或者第三人的利益，那合同就是无效的。 合同内容也得合法。不能违反法律、行政法规的强制性规定，也不能损害社会公共利益。比如建设工程按规定必须招标，却没招标或者中标无效，合同就无效。 形式要件也不容忽视。建设工程合同一般要采用书面形式。要是没采用书面形式，但一方已经履行了主要义务，对方也接受了，合同也能成立并且可能有效。 在实际中，法院会综合考虑这些因素来认定工程合同效力。如果合同被认定无效，建设工程验收合格的，承包人能参照合同里工程价款的约定得到折价补偿；要是验收不合格，修复后还是不合格，承包人就不能请求参照合同约定来补偿了。 给大家的法律建议是，签工程合同前，一定要确认对方的资质，确保意思表示真实，合同内容合法，并且采用书面形式，这样才能最大程度保障自己的权益。本地专业咨询...
5解答 4.8w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
撞网约车对方拖着不送修怎么办撞网约车后对方拖着不送修，可先与对方友好沟通，明确表达维修诉求并协商确定送修时间。若沟通无果，可收集事故相关证据，如责任认定书、聊天记录等，向交警部门反映或寻求法律途径解决，以维护自身合法权益。1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
网约车买车被骗后怎么处理若网约车买车被骗，可按以下措施处理：一是及时收集购车合同、付款凭证等证据，这是维权关键；二是尝试与对方协商，指出欺诈行为，要求退款或补偿，并保留记录；若协商无果，可向消协、市场监管部门等投诉；还能依据相关法律向法院提起民事诉讼；若涉嫌犯罪，应向公安机关报案。1.4k浏览
白金玉律师
问题相似？立即咨询 -
网约车纠纷起诉法院会受理吗一般情况下，网约车纠纷起诉到法院会受理。若网约车平台或司机存在违约、侵权等行为致乘客受损，乘客可通过诉讼维权。起诉时要明确被告、纠纷事由并准备相关证据。法院会依法律法规和证据审理，判断各方责任义务。诉求合理且证据充分，法院会公正裁决；若不符合程序或证据不足，可能不予受理或驳回起诉。1.2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
139****9163
182****1741
183****9946
