判决法院：江苏省仪征市人民法院
判决时间：2025 年 12 月 31 日
代理一方：被告
案件详情
本案属于服装来料加工合同纠纷。我方当事人服饰企业作为定作方，与外地加工企业签署服装加工合同书，委托该加工企业加工背心、外夹克服装，原材料布料由我方提供，印花工序由我方另行委托第三方印花厂完成，加工企业只负责裁剪、缝纫加工。合同约定明确交货时间、加工费金额，同时约定逾期交货滞纳金计算标准。
在履行合同过程中，第三方印花厂出现印花掉色、色差等质量问题，需要反复返工重印，客观占用生产周期。加工企业最终分多批次完成交货，实际交货时间晚于双方协商延期之后的交货期限。加工企业起诉我方，主张给付全部加工费，同时要求我方承担印花问题产生的部分运费、人工费，并且主张逾期付款利息。
我方代理定作方，提起反诉：因加工企业逾期交货，造成我方产生空运费、验货费、运输费等多项实际损失，要求加工企业按照合同约定支付逾期交货滞纳金。
法院结合完整微信聊天记录，查明案件事实：印花工序不属于加工承揽合同项下加工企业义务，印花出现质量问题确实是造成工期延误重要原因，我方当事人对于工期延误存在部分责任；但加工企业也没有在协商延期之后的时间节点完成交付，同样存在逾期交货的违约行为。
法院核算实际加工费金额，扣减双方认可让利，判决我方需要向加工企业支付加工费以及部分寄运费用，同时综合双方过错程度，结合实际货值，酌定由加工企业向我方支付逾期交货滞纳金 20000 元，驳回双方其余过高的本诉、反诉请求。
我方诉讼请求
1.本诉抗辩：加工企业逾期交货，应当扣减相应损失，不认可原告诉请的全部额外运费、人工工资；
2.反诉请求：判令加工企业向我方支付逾期交货滞纳金；
3.本案本诉、反诉诉讼费用，按照过错由双方依法分担。
案件结果
1.我方服饰公司向加工企业支付加工费 107606.7 元及逾期付款利息，另支付寄运费 200 元；
2.加工企业向我方支付逾期交货滞纳金 20000 元；
3.驳回双方其余本诉、反诉诉讼请求；
本诉受理费保全费合计 3797 元主要由我方承担；反诉受理费 3844 元，大部分由我方承担，小部分由加工企业承担。
案件总结
本案是典型的服装来料加工承揽合同纠纷，存在多方参与工序的情况下，要区分不同工序对应的合同责任。印花是我方另行委托第三方完成，不属于承揽加工方的合同义务，印花返工是造成延期重要因素，我方需要承担部分责任。但是，即便存在第三方造成的干扰，承揽加工企业依然负有合理统筹生产、推进加工进度的义务，协商延期交货之后仍然逾期交付，承揽方同样构成违约。
加工承揽合同案件，合同约定的高额滞纳金、违约金，法院不会机械直接全部支持，法院会结合双方各自过错、实际损失、合同履行情况，行使自由裁量权予以酌定调低。
本案完整梳理全部微信聊天记录，区分各方负责的工序，梳理交货时间节点，证明加工企业逾期交货的客观事实，反诉获得法院部分支持。
案件提示商事主体：承揽加工业务，合同中务必清晰划分各方工序责任；遇到第三方环节造成的延误，及时书面沟通确认工期变更，留存签证、聊天记录，避免后续发生违约追责；合同约定过高的违约金，诉讼中可以请求法院予以调减。
