案例详情

杨淑婷律师代理某建设公司建设工程施工合同纠纷案胜诉

  • 建设工程纠纷
建设工程纠纷
杨淑婷律师 在线
浙江匠造律师事务所
  • 5.0
    用户评分
  • 热情
    服务态度
  • 7
    执业年限
  • 2分钟内
    平均响应

律师价值

杨淑婷律师在本案中展现了卓越的专业素养与庭审应变能力。面对发包方以“工程质量不合格”为由的恶意反诉及多次重复鉴定申请,杨律师精准把握建设工程质量验收规范,通过严密的质证意见成功推翻对方单方委托的鉴定报告,并引导法院采信对我方有利的司法鉴定结论。同时,杨律师对停工损失、窝工费用及造价争议项进行了细致的证据组织与法律论证,有效化解了对方拖延诉讼的企图,最终为客户争取到七千余万工程款及优先受偿权,实现了客户利益最大化。

案件详情

【案情经过】

2018年11月,某建设公司与某酒店公司签订《建设工程施工合同》,约定由某建设公司承建某酒店公司位于某省某市的酒店项目,合同价25800万元。施工期间,某建设公司依约推进工程,但某酒店公司未能按约支付进度款,导致项目被迫停工。某建设公司遂诉至法院,要求解除合同、支付工程款8109万余元、赔偿停工损失1537万余元,并主张工程价款优先受偿权。某酒店公司提起反诉,以工程存在钢筋质量缺陷、擅自停工为由,要求某建设公司承担修复费用、逾期违约金258万余元及垫付水电费等。诉讼中,双方围绕工程质量及造价鉴定展开激烈交锋,某酒店公司多次申请补充鉴定试图拖延诉讼。

 

【争议焦点】

1. 案涉工程是否存在质量问题及修复责任;

2. 已完工部分的工程造价及索赔费用如何认定;

3. 导致合同解除的违约责任归属。

 

【裁判结果】

法院审理认为,某酒店公司未按约支付工程款构成根本违约。针对质量问题,法院委托的鉴定机构出具的报告表明,某建设公司施工的钢筋配置及力学性能均符合设计及规范要求,某酒店公司未能提供有效证据证明工程存在质量问题,其反诉请求缺乏事实依据。针对造价及违约损失,法院结合鉴定意见及合同约定,认定某酒店公司应承担停工导致的窝工、设备租赁等损失。最终法院判决:确认涉案合同解除;某酒店公司支付某建设公司工程款7206万余元及逾期付款利息;某建设公司享有建设工程价款优先受偿权;驳回某酒店公司的全部反诉请求。某建设公司核心诉求获法院支持。

声明:以上内容由相关作者结合政策法规整理发布,若内容有误可通过意见反馈联系删除
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
本文字,预估阅读时间分钟
浏览全文
更多案例推荐 · 杨淑婷律师
杨淑婷律师
您是否要咨询杨淑婷律师?
5.0分热情执业:7年
杨淑婷律师
13304201****5085 执业认证
  • 浙江匠造律师事务所
  • 建设工程纠纷 税务类纠纷 诉讼仲裁
  • 嘉兴市由拳路309号紫御大厦801
浙江嘉兴执业律师,税盟盟员,执业领域:税务稽查与检查应对,税务合规与优化,涉税诉讼,建设工程诉讼与非诉讼索赔。
  • 134-5631-5710
保存到相册