案例详情

曲靖会泽县罗珮瑜律师代理某建设公司劳务合同纠纷案成功调解

  • 建设工程纠纷
建设工程纠纷
罗珮瑜律师 在线
云南大韬(会泽)律... 主办律师
  • 5.0
    用户评分
  • 热情
    服务态度
  • 520
    服务天数
  • 2分钟内
    平均响应

律师价值

罗珮瑜律师在本案中展现了卓越的专业判断与危机处理能力。面对原告突然停工退场及高额索赔,罗律师迅速梳理履约证据,精准界定双方违约责任,制定了“以调解促和解、及时止损”的诉讼策略。庭审中,罗律师通过严密的证据组织,有效反驳了对方关于预期利润及连带责任的无理主张,并巧妙利用现场机械设备折抵部分款项的方案,促成双方互谅互让。最终成功化解了劳务合同纠纷,避免了冗长的鉴定程序,最大程度维护了某建设公司的合法权益。

案件详情

【案情经过】

2025年11月23日,原告某劳务公司与被告某建设公司签订《光伏支架钢筋加工与安装劳务分包协议》,约定由原告负责某光伏项目立柱混凝土灌注桩基础钢筋笼的加工。2026年6月27日,被告方提出变更图纸,原告认为技术难度增加,遂与被告某建设公司沟通上调单价。双方未能协商一致,被告某建设公司要求原告清场。原告某劳务公司遂诉至法院,请求判令三被告共同支付拖欠的劳务费8万余元,并赔偿经济损失4.5万元、沈X乙误工费六千余元、预期利润12.6万元,以及律师费和咨询费共计1.1万余元。

与此同时,被告某建设公司提起反诉,称原告以变更图纸为由单方面要求上调单价被拒后,采取停工、拉闸断电、阻挠新施工队进场等方式逼迫调价,未果后中途退场,给反诉人造成巨大损失。反诉请求判令被反诉人返还超额支付的劳务费5.4万余元,并赔偿擅自停工、退场等造成的损失11万余元。

 

【争议焦点】

本案的核心争议焦点在于:第一,原告要求上调单价及中途退场的行为是否构成违约,被告某建设公司是否应当支付拖欠的劳务费及赔偿原告的预期利润等损失;第二,原告在履约过程中采取停工、断电等行为是否构成违约,是否应当返还超额劳务费并赔偿被告某建设公司的停工损失;第三,另外两名被告是否应当承担连带支付责任。在罗珮瑜律师的代理下,双方围绕合同解除的后果、实际工程量的核算以及违约责任的划分展开了激烈的举证与质证。

 

【裁判结果】

本案在审理过程中,经法院主持调解,双方当事人自愿达成如下协议:

一、原告某劳务公司与被告某建设公司确认双方签订的协议于2026年9月29日解除,双方不得再以该合同向对方主张任何权利;

二、被告某建设公司自愿支付原告某劳务公司机械费损失费、误工费、差旅费合计2.5万元,于2026年11月10日前一次性支付;

三、原告某劳务公司存放于某项目现场的钢筋调直弯曲机、钢筋切断机各一台归被告某建设公司所有;

四、原告某劳务公司自愿放弃本案其他诉讼请求,反诉原告某建设公司自愿放弃反诉请求。

本诉案件受理费一千余元,减半收取六百余元,由原告负担;反诉案件受理费两千余元,减半收取一千余元,由反诉原告负担。

声明:以上内容由相关作者结合政策法规整理发布,若内容有误可通过意见反馈联系删除
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
本文字,预估阅读时间分钟
浏览全文
更多案例推荐 · 罗珮瑜律师
罗珮瑜律师
您是否要咨询罗珮瑜律师?
5.0分热情服务天数:520
罗珮瑜律师
15303202****8129 执业认证
  • 云南大韬(会泽)律师... 主办律师
  • 婚姻家庭 刑事辩护 工伤赔偿
  • 会泽县通宝路西段627号,罗珮瑜律师电话:19711716968(微信同号)
罗珮瑜律师,云南大韬(会泽)律师事务所专职律师、婚姻家事部成员,高级社会稳定风险评估师,法学专业出身,从执业至今,累计承...
  • 197 1171 6968
  • 19711716968
保存到相册