律图审稿专业委员会3轮严审

简述建筑工程施工合同竣工日期的变更条件

2.1k浏览 帮助21人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-02-29
1、工程量增加
施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。
2、发包人变更设计
若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料
若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。
4、发包人未按约支付工程款
一般来说,当事人施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。
5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当
实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。
6、工程质量鉴定
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应当顺延,承包人逾期竣工的,应承担相应的违约责任
7、不可抗力或其他因素
承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。比如发生地震、暴雨期间无法施工,工期顺延。
建设、施工、监理单位应及时关注施工许可证上注明的合同工期,发现工程不能按期竣工的,应及时互相督促办理延期手续,以免施工许可证失效。
【法律依据】
建设工程合同司法解释》第十五条,建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
简述建筑工程施工合同竣工日期的变更条件
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文946字,预估阅读时间4分钟
浏览全文

热门问答·建设工程纠纷

问题没解答? 125638人选择咨询律师
3239位律师在线平均3分钟响应99%好评
简述建筑工程施工合同竣工日期的变更条件
一键咨询
  • 镇江用户2分钟前提交了咨询
    144****3775用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    154****1554用户1分钟前提交了咨询
    167****1208用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    131****7033用户4分钟前提交了咨询
    155****3011用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    163****8448用户2分钟前提交了咨询
    138****6244用户3分钟前提交了咨询
    140****6578用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
  • 148****0030用户3分钟前提交了咨询
    161****0141用户3分钟前提交了咨询
    163****6457用户4分钟前提交了咨询
    174****1008用户2分钟前提交了咨询
    131****0171用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    135****8402用户2分钟前提交了咨询
    157****7082用户2分钟前提交了咨询
    143****0351用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    131****0211用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    131****6203用户2分钟前提交了咨询
    170****5606用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    178****2060用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    152****7562用户2分钟前提交了咨询
    166****3658用户3分钟前提交了咨询
    138****0117用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    166****5018用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    172****5005用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    137****8174用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    165****1025用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    165****7057用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    151****5180用户4分钟前提交了咨询
    152****3312用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    146****3166用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    166****8751用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    167****4604用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    173****0174用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    156****3065用户4分钟前提交了咨询
    135****4520用户1分钟前提交了咨询
    165****2523用户3分钟前提交了咨询
    151****1878用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    130****3587用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    162****5783用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    167****1875用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    142****8805用户2分钟前提交了咨询
    173****3423用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    141****0001用户2分钟前提交了咨询
    155****5486用户4分钟前提交了咨询
    132****8063用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    148****2718用户4分钟前提交了咨询
    176****1564用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    138****2345用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    147****1145用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港181****2122用户3分钟前已获取解答
泰州180****6268用户2分钟前已获取解答
扬州181****6741用户4分钟前已获取解答
不还钱的话法院可以拘留几次
8浏览 2026-02-04
处理十多人聚众赌博该用什么办法
7浏览 2026-02-04
成年人与未成年人互殴该如何处理
13浏览 2026-02-04
被非法拘禁逃离怎么处理
29浏览 2026-02-04
暴力催收的范围如何界定
2浏览 2026-02-04
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 对待我咨询的问题,给了相关的法律知识以及对应的法律政策!有耐心的跟我解释所有的法律问题
    157****2332
  • 第一次遇到这种情况,很慌乱,还好有你们给予帮助和指点!
    186****6410
  • 律师很有耐心,对我的疑问都解答得很清楚详细,回复也很及时,非常值得推荐哟
    181****3365
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应