儋州施工结算纠纷律师费如何计算

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 甲方(全称)： 　　乙方(全称)： 　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。 　　 一、工程概况 　　工程名称： 　　工程地点： 　　承包范围： 　　承包方式： 　　 二、工程日期 　　开工日期： 　　竣工日期： 　　合同工期总日历天数：_____天 　　 三、质量标准 　　工程质量标准： 　　 四、合同价款 　　金额(人民币大写)： 　　 五、组成合同的文件 　　 1、本合同 　　 2、中标通知书 　　 3、投标书及附件 　　 4、标准、规范及有关技术文件 　　 5、图纸 　　 6、工程量清单 　　 7、工程报价单及预算书 　　双方有关工程的洽谈、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。 　　 六、合同的生效及终止 　　 1、合同签订之日起生效 　　 2、除质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。 　　 3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。 　　 七、图纸 　　提供方及份数： 　　 八、甲方工作： 　　 1、提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。 　　 2、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。 　　 3、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。 　　 4、提供具备施工条件的施工场地 　　 5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地 　　 6、双方约定甲方应做的其他工作： 　　 九、乙方工作 　　 1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。 　　 2、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。 　　 3、乙方应按合同规定的时间完成和提供服务。 　　 十、施工组织设计和工期 　　 1、开工及延期开工 　　乙方应按合同约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工，应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按按合同约定的开工时间开始施工。甲方应并以书面形式通知乙方，推迟开工时间，工期顺延。 　　 2、由于下列原因造成的工期延误，工期相应顺延： 　　a)甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件; 　　b)工程量改变和设计变更; 　　c)因停水、停电、停气等原因造成的停工; 　　d)不可抗拒力; 　　e)因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟; 　　f)双方约定工期顺延的其他情况： 　　 3、工程竣工 　　a)乙方按合同条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工，如遇特殊情况双方另议。 　　b)施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工合同，作为合同文件组成部分。提前竣工合同应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施，甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的合同价款等内容。 　　十 一、工程质量 　　a)工程质量应达到合同书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。 　　b)双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 　　c)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件。 　　d)甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行。如影响施工的正常进行，影响正常施工的费用由甲方承担，并相应顺延工期。除此之外严重影响正常施工的追加合同价款由甲方承担。 　　e)隐蔽工程和中间验收 　　根据国家、省、市有关规定执行。 　　f)重新检验 　　无论甲方代表是否进行过验验、当其提出对已经隐蔽工程重新检验时，乙方应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新进行修复。甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期。 　　g)本工程约定的质量保修金为施工合同价款的%， 　　本工程双方约定乙方向甲方支付质量保修金为(大写) 　　质量保修金应在保修期过后一周内由甲方一次性返还。 　　本工程约定的质量保修期为一年。一年后如出现故障，乙方只收更换设备款和施工成本费用。 　　十 二、合同价款与支付 　　1)合同价款的确定本合同价款采用_________方式确定。 　　2)双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间： 　　3)甲方应按约定的支付方式和时间支付工程款(进度款)，由于甲方未能按时支付工程款(进度款)所造成的一切后果由甲方负责，如影响工程进度的相应顺延工期。 　　4)工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。 　　十 三、工程设计变更 　　施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他主管部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。 　　因工程设计变更所产生的工程费用应作为工程款的一部分与工程款同期调整支付。 　　十 四、竣工验收与竣工结算 　　1)工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定 　　2)工程竣工验收合格后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。之后双方参照本合同书约定的合同价款及补充条款约定的合同价款调整等内容，进行工程竣工结算。 　　3)甲、乙双方对工程竣工结算价款发生争议时，按合同中关于争议的约定处理。 　　十 五、索赔和争议 　　1)违约的处理： 　　除不可抗拒力外，因乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它违约行为，由乙方支付违约金，违约金按工程总造价的0。5%每天计收，但误期赔偿限额不超过合同总价的5%。 　　2)索赔 　　除非双方合同将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天书面通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。 　　3)争议 　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向乙方所在地人民。 　　十 六、合同解除 　　1)甲，乙双方协商一致，可以解除合同。 　　2)有下列情况之一的，甲、乙双方可以解除合同： 　　 1、因不可抗力致使合同无法履行; 　　 2、因一方违约致使合同无法履行。 　　3)一方根据上述约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知的前10天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。 　　4)合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地，甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付应支付的工程价款。已经定货的材料、设备由订贷方负责退货或解除订货合同，不能退还的贷款和因退货，解除订货合同发生的费用，由责任方承担。除此之外，有过错的一方赔偿因合同解除给对方造成的一切损失。 　　5)合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 　　十 七、合同份数 　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份;副本一式两份，甲乙双方各执一份。 　　十 八、补充条款 　　甲方：(章)乙方：(章) 　　法定代表人：法定代表人： 　　年月日

[律师回复] 贵州建设工程施工合同纠纷诉讼时效如何计算 这一问题，解答如下： 《民法总则》规定，向人民请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民不予保护有特殊情况的，人民可以根据权利人的申请决定延长。

[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 1、交通部门现场勘查。交警部门对现场勘查记录经复核无误后应要求当事人或见证人在现场图上签名。为检验需要，可以扣留肇事车辆和当事人相关证件。 2、交通部门交通事故责任认定。交警部门经过调查后，应当根据当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。 3、交通部门组织赔偿调解。在确认伤者治疗终结或确定损害结果后，如果事故当事人同意进行赔偿调解，交警部门可以组织调解。调解次数一般不超过2次。调解不成，填写《调解终结书》，告知当事人在法定时效期间向人民。也可以不申请调解，直接向人民。 4、向人民。委托律师或者自行向人民，一般在事故发生地基层人民提讼。在法庭审理过程中，各方可以在主持下调解，达成调解协议。调解不成的，由依法判决。

[律师回复] 不需要办理居住证：　　 1、根据我国《义务教育法》第12条的规定，学龄儿童原则上来说，应该在户籍所在地就近入学；　　 2、根据我国《居住证暂行条例》第2条的规定，当事人在户籍地就读的，不属于需要办理居住证的情形之 一，不需要办理居住证（用户口本即可）。　　 一，《中华人民共和国义务教育法》的规定：　　第十二条　适龄儿童、少年免试入学。地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地学校就近入学。　　父母或者其他法定监护人在非户籍所在地工作或者居住的适龄儿童、少年，在其父母或者其他法定监护人工作或者居住地接受义务教育的，当地人民政府应当为其提供平等接受义务教育的条件。具体办法由省、自治区、直辖市规定。　　 二，《居住证暂行条例》的规定：　　第二条公民离开常住户口所在地，到其他城市居住半年以上，符合有合法稳定就业、合法稳定住所、连续就读条件之一的，可以依照本条例的规定申领居住证。

[律师回复] 您好，针对您的贵州建设工程施工合同纠纷怎样诉讼问题解答如下, 贵州建设工程施工合同纠纷怎样诉讼 这一问题，解答如下： 发生纠纷后，建议双方先协商处理；实在协商不了的，可以去维权。 《民事诉讼法》规定的方式有书面和口头两种。对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民管辖被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民管辖。必须符合下列条件：原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织有明确的被告有具体的诉讼请求和事实、理由属于人民受理民事诉讼的范围和受诉人民管辖。 应当向人民递交状，并按照被告人数提出副本。 状应当记明下列事项: (一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式 (二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息 (三)诉讼请求和所根据的事实与理由 (四)证据和证据来源，证人姓名和住所。