欠付工程款起诉状

[律师回复] 当然，如果这里的行政事业单位与你们签订了协议之类的建筑合同，那么他们在法律上面的地位就是一个简单的民事主体，因此如果违反了合同法一样是需要赔偿的，一般是按同期的银行利率计算逾期费用。

[律师回复] 事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷 事实和理由： ______年______月______日， ______县建筑工程总公司______公司（原告，以下简称乙方）同______市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为元。开工日期定为______年______月______日；竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。

[律师回复] 被上诉人欠上诉人的工程垫款客观事实成立，原审判决理由不成立。 1、不服多付工程款的上诉状诉讼双方2000年6月25日签订的两份协议书议内容虽然不完全相同，但双方对上诉人垫付工程款237400元的客观事实是一致的，两份协议不仅是SGF本人起草并书写的，而且SGF在两份协议上签字还加盖了公章。这个客观事实是不容更改的，这种由债务人亲自书写的债权凭证不需要其他证据佐证。 在另案审理期间，因上诉人的协议原件在交通肇事中丢失而无法提供。被上诉人向法庭提供了一份由其加以篡改的2000年6月25日的协议原件。尽管该协议内容有所改动，但SGF对上诉人垫付工程款的数额并没有改动。SGF企图通过篡改协议条款达到不给钱之目的，由于其造假技术不高明，其所篡改的内容并没有否定垫付款的数额和事实

[律师回复] 你好，关于迟延支付工程款起诉状来说： 起诉单位：(全称)：______市______县______建筑公司 企业性质：集体 经营范围：工业与民用建筑. 流动资金：16 9. 5万元 何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准 地址：______县______乡______电话：______________________ 开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________ 法定代表人姓名：_________职务：_________ 被告单位(全称)： ______市职工教育培训中心 地址：________市_______ -______路________号 事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷 事实和理由： ______年______月______日， ______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为49512 5. 74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达805 9.73元。甲方虽然承担了2561 1.43元的误工费，但尚有5797 9. 30元到今有承担赔偿损失的责任。 两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。 工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款2179 3.06元。 从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值17455 1. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。 为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。 综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。 诉讼请求： 责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失： (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款2179 3.08元; (二) 结算零建工程款：17455 1. 87元减去甲方垫付的材料款6691 3.30元，应付给乙方工程款1076 8.57元; (三)赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金5459 5. 88 iG;______年______月至______月设备闲置费5797 9. 30元 以上三项合计，共24200 6.83元。 此致 ______市______区人民法院 起诉单位：______县建筑工程总公司 __________公司(盖章) _________年_________月________日 附： 1.本状副本1份; 2.书证28件。

[律师回复] 民事上诉状(自然人通用) 上诉人(一审原告或者被告)：姓名，性别，民族，出生年月日，住址，身份证号码，联系方式。 被上诉人(一审被告或者原告)：姓名，性别，民族，出生年月日，住址，身份证号码，联系方式。 上诉人与被上诉人某某纠纷一案，不服某某人民法院作出并于某年某月某日送达的(一审判决或者裁定书案号)民事判决书或者裁定书，现依法提起上诉。 上诉请求： 1、撤销一审判决并依法改判(或者对具体的改判请求写明); 2、上诉费由被上诉人承担。 上诉理由：主要详述对一审法院认定的事实、适用的法律或者审判程序予以有理有据的反驳，达到二审法院改判的目的。整个上诉的核心可归纳为，“一审判决是错误的，上诉人对一审判决不服” 此致 某某中级(高级)人民法院 上诉人：签名 年 月 日 注：本律师特别提醒：针对民事上诉案件，根据我国《民事诉讼法》的规定，当事人不服一审判决的，应当在收到一审判决的次日起15日内提起上诉;当事人不服一审裁定的，应当在收到一审裁定的次日起10日内提起上诉。若未在上述期限内提起上诉，又无正当理由和法定情形的，二审法院不会受理。