超工期未竣工验收如何处理
- 擅长领域：法律顾问 律所：四川法奥律师事务所
- 服务城市：成都 电话：18200100787
-
律师优势：有团队,办过大案,丰富的专业经验
-
推荐理由：龙成律师，已执业18年，执业地区为四川成都，认证执业律所是四川法奥律师事务所，擅长法律顾问、建设工程纠纷、刑事辩护、征地拆迁、婚姻家庭等领域案件，支持在线咨询或电话咨询：18200100787，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！
展开
- 律师解析
-
施工超工期未竣工验收该怎么办？下面为你详细介绍处理办法。
首先，看看合同里是咋规定的。一般建设工程合同都会明确工期和超期的违约责任。要是施工方超工期没完成竣工验收，发包方就能按合同要求施工方担责，像支付违约金。违约金数额按合同算就行，要是觉得约定得太高或太低，当事人可以找法院或仲裁机构调整。
要是合同没约定违约责任，发包方也能要求施工方赔偿损失。这损失包括工期延误产生的额外费用，比如场地租赁费用增加、发包方给第三方的违约赔偿等。不过，发包方得拿出证据证明损失和具体金额。
要是施工方想免责，就得证明超工期是因为不可抗力、发包方的原因等法定免责事由。比如发包方没按约定提供施工条件、变更设计，施工方就有权要求顺延工期，还能让发包方赔偿损失。
遇到这种情况，双方可以先协商，确定新的竣工时间、赔偿金额等合理方案。要是协商不成，发包方可以去法院起诉，或者按仲裁协议申请仲裁，要求施工方担责、赔偿损失，并且完成竣工验收。
案情回顾:
小朱作为发包方与施工方小李签订建设工程合同，合同约定了工期与竣工验收时间。但施工方小李超工期仍未完成竣工验收，小朱要求小李承担违约责任，小李认为超工期是因小朱变更设计导致，不应担责，双方就违约责任及赔偿问题产生争议，协商无果。
案情分析:
1、首先应查看合同约定，若合同明确约定超期违约责任，小朱有权依据合同要求小李支付违约金，若违约金约定过高或过低，小李可请求法院或仲裁机构调整。
2、若合同未约定违约责任，小朱有权要求小李赔偿损失，需举证证明如场地租赁费用增加等损失的存在及具体金额。
3、小李若主张免责，需证明超工期是因小朱变更设计等法定免责事由导致，若能证明，其有权要求顺延工期，并要求小朱赔偿因此造成的损失。
4、双方协商不成，小朱可向法院起诉或依据仲裁协议申请仲裁，要求小李承担违约责任、赔偿损失并完成竣工验收。
0
问题没解答? 125469人选择咨询律师
超工期未竣工验收如何处理
一键咨询
