不可抗力造成施工损失如何分担
- 擅长领域：建设工程纠纷 律所：陕西泽诚律师事务所
- 服务城市：西安 电话：15991606273
-
律师优势：有团队,有顾问单位经验,丰富的专业经验
-
推荐理由：魏宪合律师，已执业16年，执业地区为陕西西安，认证执业律所是陕西泽诚律师事务所，擅长建设工程纠纷、刑事辩护、交通事故等领域案件，支持在线咨询或电话咨询：15991606273，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！
展开
- 律师解析
-
在施工中遇到不可抗力，损失该怎么分担呢？依据《中华人民共和国民法典》，有以下原则。
工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，还有运到施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担，毕竟发包人对工程有最终权益。
承包人人员伤亡由其所在单位负责并承担费用，因为承包人基于劳动合同，对员工有管理和保障义务。
承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担，毕竟承包人对自己的设备有管理维护责任，设备也是他们施工的工具。
停工时，若发包人要求承包人留必要管理人员和保卫人员在施工场地，相关费用由发包人承担，这属于应发包人要求产生的额外费用。
工程所需的清理、修复费用，由发包人承担，毕竟清理修复工程能让工程恢复使用，对发包人有利。
实际处理时，当事人要及时通知对方不可抗力发生，并提供证明。双方应公平合理地根据具体情况协商损失分担。要是协商不成，就可以通过仲裁或诉讼解决。
案情回顾:
小朱作为发包人将工程承包给小李施工。施工期间遭遇不可抗力，工程本身受到损害，第三方人员有伤亡和财产损失，运至场地的材料和待安装设备也受损。小李的施工人员有伤亡，其施工机械设备损坏且停工。停工期间，小朱要求小李留下必要管理人员及保卫人员。工程需清理、修复。双方就损失分担产生争议。
案情分析:
1、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，依据《中华人民共和国民法典》，应由发包人小朱承担，因其对工程有最终权益。
2、承包人小李的人员伤亡由其所在单位负责并承担费用，基于劳动合同关系，小李对员工有管理和保障义务。
3、小李的施工机械设备损坏及停工损失，由小李承担，因其对自身设备有管理和维护责任。
4、停工期间，小李应小朱要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由小朱承担，这是应发包人要求产生的额外费用。
5、工程所需清理、修复费用，由小朱承担，这对发包人有利。双方应及时通知对方不可抗力发生并提供证明，若协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。
0
问题没解答? 125332人选择咨询律师
不可抗力造成施工损失如何分担
一键咨询
发货延迟应该怎么赔
发货延迟的赔偿需依据合同约定，若合同有明确规定，按约定执行。若合同未约定，消费者可要求卖家赔偿因延迟发货造成的实际损失，如额外支出的费用等。若卖家构成违约，消费者还可根据《民法典》等法律要求其承担违约责任。
10w+浏览
判决中被告承担的律师费应定多少
10w+浏览2026-05-27
保税仓进口货后放在家里卖可以么
保税仓进口货物后放在家里卖不可以。保税仓货物需在海关监管下按规定流程操作，未经海关许可，将货物从保税仓提出放在家里售卖，属于违规行为，可能面临法律责任和处罚。只有完成相关手续，缴纳税款并符合销售规定后，货物才能合法进入市场流通。
10w+浏览
一个律师把当事人的微信拉黑了这个怎么办
9.7w浏览2026-05-24
提供出口报关服务没有参与骗说的会如何处理
若仅提供出口报关服务且未参与骗税，通常不会按骗税相关罪名论处。不过，若在报关服务中存在违规操作，如申报不实等，可能会面临海关行政处罚，包括罚款、暂停或撤销报关从业资格等；若能证明对骗税行为不知情且无过错，一般无需承担骗税的刑事和行政责任。
10w+浏览
给了律师费，出过撤诉会退还吗
10w+浏览2026-05-23
特快专递被拒收诉讼时效中断吗
特快专递被拒收是否导致诉讼时效中断，需具体情况具体分析。依据法律，权利人向义务人提出履行请求可致时效中断。若特快专递内容是权利人主张权利，收件人为义务人或其有接收权限的代理人，即便被拒收，通常可认定产生时效中断效果，因其不影响权利人积极行使权利。但无法证明函件内容或收件人不适格，就难认定时效中断，关键是证明内容及收件人适格性。
10w+浏览
委托律师代理准备起诉能算诉讼时效中断吗
10w+浏览2026-05-22
48小时不发货怎么赔偿
根据法律及电商平台规则，商家48小时不发货，消费者有权索赔。商家违反发货承诺，需按商品实际成交金额的5%-30%支付违约金，比例依平台规则或约定。如商品成交价100元、违约金比例10%，商家赔10元。消费者可先与商家协商，协商无果向平台投诉。造成其他损失还可主张赔偿，要保留订单、沟通凭证等证据。
10w+浏览
结案后律师能否代理起诉当事人的诉讼
10w+浏览2026-05-22
