律图审稿专业委员会3轮严审

窝工和停工如何索赔

#保证金纠纷最新修订 | 2026-09-16

1.1k浏览

擅长领域：建设工程纠纷律所：陕西泽诚律师事务所

服务城市：西安电话：15991606273

律师优势：有团队,有顾问单位经验,丰富的专业经验

推荐理由：魏宪合律师，已执业16年，执业地区为陕西西安，认证执业律所是陕西泽诚律师事务所，擅长建设工程纠纷、刑事辩护、交通事故等领域案件，支持在线咨询或电话咨询：15991606273，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！

展开

律师解析: 窝工和停工索赔有相应法律程序和方法。
根据《中华人民共和国民法典》，若因发包人致使工程中途停建、缓建，发包人要采取措施弥补或减少损失，赔偿承包人停工、窝工等造成的损失和实际费用，这是索赔的依据。
施工方要收集相关证据，像停工指令、会议纪要、施工日志、机械设备闲置记录、人员考勤记录、材料采购凭证等，以此证明停工、窝工事实和损失情况。
索赔要按合同约定程序进行。通常索赔事件发生28天内，施工方向发包方发索赔意向通知，之后28天内提交正式索赔报告，详细说明索赔理由和金额计算依据。
双方可先协商解决，若能就索赔金额和方式达成一致，签订赔偿协议。若协商不成，施工方可通过仲裁或诉讼解决。仲裁需按合同仲裁条款向约定仲裁机构申请；诉讼则向有管辖权的法院提起，由法院根据证据和法律规定判决。

案情回顾:

小朱所在的施工方承接了小胡发包的工程。施工过程中因小胡方面的原因导致工程中途停建，小朱的施工方遭遇窝工和停工。小朱要求小胡赔偿损失，但小胡对赔偿金额和责任认定存在异议，双方未能自行协商一致。

案情分析:

1、依据《中华人民共和国民法典》，因发包人小胡原因致使工程中途停建，小胡应赔偿承包人小朱因此造成的停工、窝工等损失和实际费用。
2、小朱需收集停工指令、会议纪要等相关证据，证明停工、窝工的事实及损失情况。
3、小朱应按合同约定在索赔事件发生后的28天内发出索赔意向通知，并在发出意向通知后的28天内提交正式索赔报告。
4、双方可先协商解决，若协商不成，小朱可根据合同仲裁条款申请仲裁，也可向有管辖权的法院提起诉讼。

保证金纠纷

投诉/举报

免责声明：以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权，请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。

窝工和停工如何索赔

保证金纠纷案件·常见问题 更多

保证金纠纷案件·常见问题更多