作为被告的发包人要承担什么责任
- 擅长领域：建设工程纠纷 律所：陕西泽诚律师事务所
- 服务城市：西安 电话：15991606273
-
律师优势：有团队,有顾问单位经验,丰富的专业经验
-
推荐理由：魏宪合律师，已执业16年，执业地区为陕西西安，认证执业律所是陕西泽诚律师事务所，擅长建设工程纠纷、刑事辩护、交通事故等领域案件，支持在线咨询或电话咨询：15991606273，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！
展开
- 律师解析
-
发包人作为被告可能承担的责任，要依据具体案件情况判定。下面讲讲常见情形。
建设工程合同纠纷里，若发包人没按约定支付工程价款，要承担违约责任。依据《中华人民共和国民法典》，需向承包人支付逾期利息等。例如合同明确了付款时间和金额，发包人逾期未付，就要支付逾期利息。
要是发包人提供的设计有缺陷，或者提供、指定购买的建筑材料等不符合强制性标准，导致工程质量问题，发包人要对工程质量问题造成的损失进行赔偿。
发包人违法发包，像把工程发包给不具备相应资质条件的单位或个人，相关行政部门会责令其改正，还会处以罚款；若造成损失，发包人需承担赔偿责任。
因发包人原因致使工程中途停建、缓建，发包人要采取措施弥补或减少损失，赔偿承包人停工、窝工、倒运、机械设备调迁等损失和实际费用。
总体来说，发包人作为被告承担的责任主要有违约责任、质量赔偿责任、行政责任等，具体需根据案件事实和相关证据来确定。建议发包人严格按合同约定履行义务，避免出现违约行为，保障工程顺利进行。
案情回顾:
小许作为发包人将一项建设工程发包给小何承包。合同明确约定了付款时间和金额，但小许逾期未支付工程价款。同时，小许提供的设计存在缺陷，且指定购买的建筑材料不符合强制性标准，导致工程出现质量问题。此外，小许还将部分工程违法发包给不具备相应资质的个人。工程中途因小许的原因停建。小何将小许诉至法院要求其承担相应责任。
案情分析:
1、小许未按约定支付工程价款，依据《中华人民共和国民法典》，需向小何承担支付逾期利息等违约责任。
2、因小许提供的设计缺陷和不符合标准的建筑材料导致工程质量问题，小许应对工程质量问题造成的损失承担赔偿责任。
3、小许违法发包工程，行政部门可责令其改正并处罚款，若造成损失，小许需承担赔偿责任。
4、工程中途停建系小许原因，小许应采取措施弥补或减少损失，并赔偿小何因此造成的停工、窝工等损失和实际费用。具体责任承担要依据案件事实和证据确定。
0
问题没解答? 125311人选择咨询律师
作为被告的发包人要承担什么责任
一键咨询
酒驾被撞要承担怎样的责任
酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。
10w+浏览
酒驾被撞要承担怎样的责任
酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。
10w+浏览
酒驾被撞要承担怎样的责任
酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。
10w+浏览
酒驾被撞要承担怎样的责任
酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。
10w+浏览
酒驾被撞要承担怎样的责任
酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。
10w+浏览
