发生不可抗力，工期与费用怎样去索赔
- 擅长领域：建设工程纠纷 律所：陕西泽诚律师事务所
- 服务城市：西安 电话：15991606273
-
律师优势：有团队,有顾问单位经验,丰富的专业经验
-
推荐理由：魏宪合律师，已执业16年，执业地区为陕西西安，认证执业律所是陕西泽诚律师事务所，擅长建设工程纠纷、刑事辩护、交通事故等领域案件，支持在线咨询或电话咨询：15991606273，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！
展开
- 律师解析
-
建设工程遇到不可抗力时，工期与费用索赔有规则。
先说工期索赔。因不可抗力影响承包人履行合同，引发工期延误的要顺延工期。若发包人要求赶工，赶工费用由发包人承担。承包人要在不可抗力事件结束后，及时给监理人交工期顺延书面报告，写明不可抗力对工期的影响和延误天数等。监理人收到报告后要及时审核确认。
再看费用索赔，得分不同情况。工程本身损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，还有运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担。发包人、承包人人员伤亡由各自单位负责并承担费用。承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人自己承担。停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担。工程所需清理、修复费用，也由发包人承担。
承包人要在不可抗力事件结束后，按合同约定时间和程序给发包人交费用索赔报告，详细列出各项索赔费用名称、金额及计算依据等。发包人收到报告后要及时审核。双方就费用索赔达成一致就按约定执行；有争议的话，可通过协商、调解、仲裁或诉讼解决。
案情回顾:
小朱所在的承包方在建设工程施工期间遭遇不可抗力，导致工期延误。小朱及时向监理人提交工期顺延书面报告，但发包方小何认为工期不应顺延。同时，承包方施工机械设备损坏，承包方主张设备损坏费用由发包方承担，发包方则认为应承包方自行承担。此外，停工期间发包方要求承包方留下必要管理人员及保卫人员，承包方提交费用索赔报告后，双方就费用承担产生争议。
案情分析:
1、关于工期索赔，根据法律规定，因不可抗力引起工期延误应顺延工期，若发包人要求赶工，赶工费用由发包人承担。小朱已按规定提交工期顺延报告，小何不应拒绝工期顺延要求。
2、对于费用索赔，承包人施工机械设备损坏及停工损失由承包人承担，所以承包方主张的设备损坏费用不应由发包方承担。而停工期间发包方要求留下的必要管理人员及保卫人员费用应由发包方承担，双方应就费用索赔报告进行审核协商，若有争议可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
0
问题没解答? 125568人选择咨询律师
发生不可抗力，工期与费用怎样去索赔
一键咨询
非法持有鸦片多少克构成犯罪
《中华人民共和国刑法》第三百四十八条规定，非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或甲基苯丙胺十克以上不满五十克等毒品数量较大情况，构成非法持有毒品罪，即非法持有鸦片达二百克及以上构成犯罪。若非法持有鸦片不满二百克，不构成犯罪，会依据《治安管理处罚法》处罚，处十日至十五日拘留，可并处二千元以下罚款；情节轻的，处五日以下拘留或五百元以下罚款。
10w+浏览
卖毒抓到多久能判刑
贩卖毒品案件从抓获到判刑无固定时间，受案件复杂程度等因素影响。侦查阶段，公安对嫌疑人羁押期通常不超2个月，复杂案件可延长；检察院审查起诉一般1个月，重大复杂可延长15日，补充侦查每次1个月，最多2次；法院审理应在受理后2个月宣判，至迟不超3个月，部分案件经批准可延长。简单案件几个月可判，复杂案件可能耗时一年甚至更久。
10w+浏览
吸毒2次以上，会构成犯罪吗
单纯吸毒2次以上不构成犯罪，但属于违反治安管理的行为，会面临治安处罚，如处十日以上十五日以下拘留，可并处二千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或五百元以下罚款。不过吸毒者若持有毒品数量较大，或引诱、教唆、欺骗他人吸毒等，则会构成犯罪。
10w+浏览
非法持有多少克以上的构成非法持有毒物品罪
非法持有鸦片二百克以上、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上或者其他毒品数量较大的，构成非法持有毒品罪。“其他毒品数量较大”有具体规定，如二亚甲基双氧安非他明（MDMA）等苯丙胺类毒品（甲基苯丙胺除外）二十克以上等。
10w+浏览
制造毒品400克会判几年
制造毒品400克的量刑取决于毒品种类。若为海洛因或甲基苯丙胺400克，处十五年有期徒刑、无期徒刑或死刑，没收财产；若是鸦片400克，一般处三年以下有期徒刑等并处罚金，情节严重处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。存在武装掩护等情形，即便数量未达标准也可能判重刑甚至死刑，最终量刑由法院综合判定。
10w+浏览
