律图审稿专业委员会3轮严审

简述建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么?

#施工合同纠纷 最新修订 | 2025-05-11
4.8k浏览
鹿静律师
鹿静律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:283人
专业处理施工合同纠纷方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,施工合同纠纷方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理施工合同纠纷及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
1、工程量增加
施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。
2、发包人变更设计
若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料
若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。
4、发包人未按约支付工程款
一般来说,当事人施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。
5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当
实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。
6、工程质量鉴定
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应当顺延,承包人逾期竣工的,应承担相应的违约责任
7、不可抗力或其他因素
承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。比如发生地震、暴雨期间无法施工,工期顺延。
建设、施工、监理单位应及时关注施工许可证上注明的合同工期,发现工程不能按期竣工的,应及时互相督促办理延期手续,以免施工许可证失效。
法律依据
《建设工程合同司法解释》第十五条
建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
扬州188****4143用户2分钟前已获取解答
泰州135****7842用户2分钟前已获取解答
常州152****2371用户1分钟前已获取解答
问题没解答? 125520人选择咨询律师
6222位律师在线平均3分钟响应99%好评
简述建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么?
一键咨询
  • 盐城用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    164****3678用户1分钟前提交了咨询
    164****1678用户2分钟前提交了咨询
    141****2425用户4分钟前提交了咨询
    157****5754用户4分钟前提交了咨询
    176****4537用户1分钟前提交了咨询
    147****2476用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    130****3245用户2分钟前提交了咨询
    137****1315用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    166****5787用户1分钟前提交了咨询
  • 144****0030用户3分钟前提交了咨询
    145****3066用户3分钟前提交了咨询
    174****2850用户4分钟前提交了咨询
    148****4877用户2分钟前提交了咨询
    172****6474用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    144****7612用户1分钟前提交了咨询
    177****4226用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    133****7002用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    133****8742用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    158****2337用户3分钟前提交了咨询
    133****1626用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    177****7744用户4分钟前提交了咨询
    134****5067用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    158****2584用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    153****1660用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    136****3046用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    131****0748用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    178****5774用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    175****2365用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    177****0362用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    142****1733用户1分钟前提交了咨询
    133****7334用户1分钟前提交了咨询
    147****0041用户2分钟前提交了咨询
    130****1562用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    140****8384用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    158****7813用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    170****4230用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    167****4120用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    153****4701用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    132****6201用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    142****2625用户1分钟前提交了咨询
    131****0510用户2分钟前提交了咨询
    170****5567用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    144****4533用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    134****3684用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    155****7233用户3分钟前提交了咨询
    142****4051用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    170****3611用户3分钟前提交了咨询
    163****1860用户3分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    171****3036用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    156****4655用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
徐州178****6952用户4分钟前已获取解答
连云港180****5185用户1分钟前已获取解答
宿迁156****4297用户3分钟前已获取解答
简述建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么?
施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。
1w浏览2025-05-10
简述建筑工程施工合同竣工日期的变更条件
10w+浏览2023-09-08
简述建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么?
1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。
1w浏览2025-05-07
简述建筑工程施工合同竣工日期的变更条件有哪些
10w+浏览2024-02-20
简述申请建筑工程施工许可证的规定
申请建筑工程施工许可证需要满足以下条件: 1.已经办理该建筑工程用地批准手续; 2.依法应当办理建设工程规划许可证的,已经取得建设工程规划许可证; 3.需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求; 4.已经确定建筑施工企业; 5.有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料; 6.有保证工程质量和安全的具体措施。
1w浏览2024-09-15
简述申请建筑工程施工许可证的规定?
申请建筑工程施工许可证需要满足以下条件:1.已经办理该建筑工程用地批准手续;2.依法应当办理建设工程规划许可证的,已经取得建设工程规划许可证;3.需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;4.已经确定建筑施工企业;5.有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料;6.有保证工程质量和安全的具体措施。
1w浏览2025-05-27
简述申请建筑工程施工许可证的规定有哪些
申请建筑工程施工许可证需要满足以下条件:1.已经办理该建筑工程用地批准手续;2.依法应当办理建设工程规划许可证的,已经取得建设工程规划许可证;3.需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;4.已经确定建筑施工企业;5.有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料;6.有保证工程质量和安全的具体措施。
1w浏览2024-09-27
顶部
法律咨询顾问
法律咨询顾问 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

常州188****1690用户2分钟前已提交咨询
苏州177****7061用户2分钟前已获取解答
泰州188****9302用户2分钟前已提交咨询
镇江178****7021用户4分钟前已获取解答
宿迁134****8987用户4分钟前已提交咨询
淮安135****2113用户4分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换