施工方拖延工期，如何进行赔偿处理
最新修订 | 2024-06-28
211浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
巩海冬律师
执业认证
平台保障
评分5.0分执业：4年
- 律师解析
-
在合作中，若施工方无法按期履行工期义务，那么这无疑是一种违背合约精神的行为，我们应该根据合同中的相关约定来计算赔偿金。
当然，如若没有在此类规定中有任何涉及，那么也应依据实际所产生的损失情况给予必要的补偿。
尽管双方当事人可能会对于赔款事项产生分歧，但我们仍然建议通过协商的方式解决问题。
如果这种方法仍然行不通的话，那么我们可以考虑向当地法院提交诉讼申请。
首先，假设由于施工人员的过失导致了建设工程的质量未能满足原来的协议约定，那么作为发包人，您有权利要求施工方尽快在适当的期限内对其进行免费的维修或返工或修改重建工作。
理论上来说，经过这么一番整改之后，仍然逾期交付项目的施工方需要承担相应的违约责任。
进一步说，当发包人未能按时按照原先的约定提供原材料、设备、场地、资金以及技术资料时，承包商有权顺延工程截止日期，同时也有权利请求赔偿因停工、窝工等而产生的损失。
其次，起诉应具备以下四个基本条件：
第一，原告须是与该案件直接相关的自然人、法人或其他合法权益代表组织；
第二，被告的身份和信息务必清晰明确；
第三，必须提出具体的诉讼请求内容及其相应的理由；
第四，该诉讼纠纷必须符合人民法院受理民事诉讼的法定范畴并且归属该法院的专属管辖权限。
- 法律依据
-
《中华人民共和国民法典》第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民法典》第五百八十四条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
0
施工合同纠纷案件·推荐文章
-
施工方拖延工期如何赔偿？施工方拖延工期是违约行为，一般按照合同约定赔偿，合同如果没有约定的，按照实际造成的损失赔偿。双方可以就赔偿事宜进行协商，协商不成可以向法院提起诉讼。一、因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
-
施工方拖延工期怎么赔偿？施工方拖延工期是违约行为，一般按照合同约定赔偿，合同如果没有约定的，按照实际造成的损失赔偿。双方可以就赔偿事宜进行协商，协商不成可以向法院提起诉讼。一、因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
-
施工方拖延工期怎么赔偿？施工方拖延工期是违约行为，一般按照合同约定赔偿，合同如果没有约定的，按照实际造成的损失赔偿。双方可以就赔偿事宜进行协商，协商不成可以向法院提起诉讼。一、因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
-
甲方拖欠工程款怎么办？如何避免施工方拖欠工程款?1、建议尽快向法院起诉要求还款，一旦超过了两年的诉讼时效，丧失胜诉权2、胜诉之后，如果对方在履行期未履行法院判决，可以申请法院强制执行3、法院在受理强制执行时，会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款。
工程款纠纷
-
施工方起诉建设方拖欠建筑施工工程款充分反映了建设方与施工方之间的结算常见问题，也暴露了施工方法律意识和风险防范意识淡薄，不重视工程竣工验收与竣工结算工作，在项目承建和管理中存在的不足，没有做好提交竣工报告及相关资料给予建设方签收的工作。
工程款纠纷
-
施工方施工工程质量问题找什么单位进行投诉？施工方施工工程质量问题找工程所属地的建设局，安监局，质监局等部门进行投诉，工程质量出现问题就建设方与承包方及建筑施工方而言,其责任一般由承包方承担。《建筑法》第58条规定,建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得偷工减料。
工程质量纠纷
施工合同纠纷案件·常见问题
问题没解答? 125356人选择咨询律师
施工方拖延工期，如何进行赔偿处理
一键咨询
从哪些方面进行建筑工程施工成本管理
⑴根据项目施工预算,制定施工成本目标；⑵根据施工进度计划,对施工成本目标进行分解；⑶建立成本管理的组织机构并明确职责,制定管理制度；⑷采取合理的技术、组织和合同等措施,控制施工成本；⑸确定科学的成本分析方法,制定必要的纠偏措施和风险控制措施.正确处理成本与进度、质量、安全和环境等目标之间的关系。
10w+浏览
建设工程纠纷你好我朋友今天进派出所 女人恋爱关系 告强奸罪 不成立后 派出所定位猥亵罪怎么半
[律师回复] 你朋友是否被刑事拘留？还是只是调查问话
4.6w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
我在朋友那里买了一个车，然后我出于对朋友的信任没有对那个车况进行查询，朋友说是一首车，实表七万五千公里，然后最近我去查了这个车的过户次数与实际不符，并且车主跟我签的合同没有说明这个车的车况
[律师回复] 根据民法典的规定，当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
首先，您应当与卖家进行沟通，指出车辆实际情况与合同约定不符的问题，并要求其按照合同约定履行义务。如果卖家拒绝履行或无法履行，您可以要求解除合同并退还购车款项。
如果卖家不同意退款或补偿损失，您可以依法向人民法院提起诉讼，要求解除合同并索赔。在诉讼过程中，您需要提供购车合同、车辆过户记录、车辆实际状况的证据等相关证据，以证明卖家未按合同约定履行义务。
在整个过程中，保留好所有与购车相关的证据，包括合同、付款凭证、沟通记录等，这些都是您维权的重要依据。
首先，您应当与卖家进行沟通，指出车辆实际情况与合同约定不符的问题，并要求其按照合同约定履行义务。如果卖家拒绝履行或无法履行，您可以要求解除合同并退还购车款项。
如果卖家不同意退款或补偿损失，您可以依法向人民法院提起诉讼，要求解除合同并索赔。在诉讼过程中，您需要提供购车合同、车辆过户记录、车辆实际状况的证据等相关证据，以证明卖家未按合同约定履行义务。
在整个过程中，保留好所有与购车相关的证据，包括合同、付款凭证、沟通记录等，这些都是您维权的重要依据。
3w浏览
单位拖延申报工伤怎么办
职工在工作时间或因工作发生伤害，除了要及时对受伤职工进行医治外，用人单位要将职工受伤情况向有关部门申报，这是为了之后对职工的伤害进行工伤认定和工伤鉴定。那么要是单位拖延申报工伤怎么办呢？职工及其家属能不能自己去申报呢？详细内容请大家阅读下文了解。
10w+浏览
工伤赔偿
我们在婚姻成续期间男方用他的婚前房产进行了贷款，我也签了字，现在想离婚，他所贷的款，他说可以在离婚协议里写明由他还，我怕他不还，银行会不会追责于我
[律师回复] 大致了解了 稍后可以电话沟通
3.5w浏览
施工合同备案施工方办理？
施工合同备案不是由施工方办理的，施工合同的备案一般是由建设单位进行办理的，对于工人来说施工合同备案是工作之前必不可少的存在，可以保障自己的利益，如果遇到不公平的待遇也有理可循。公司的话进行施工合同的备案可以京一些条款明确表明出来，如果有什么不合理的条款进行协商就可以变更。
10w+浏览
你好，五个小孩，其中一个未成年是主谋，涉嫌敲诈勒索两千九被关进看守所5天了，其他都是刚成年的小孩，我想问下，成年的小孩取保几率大不大
[律师回复] 你好，对于你说的情况积极赔偿，取得谅解书，可以争取取保候审
4.5w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
施工单位拖欠工资怎么办
被拖欠工资，建议首先与单位进行协商。到劳动部门寻求权利救济无疑是一个行之有效的方法。参照第四十六条的规定，用人单位还需要按照法定标准向劳动者支付经济补偿。如果用人单位不同意，也可以向劳动争议仲裁委员会和人民法院寻求帮助。
10w+浏览
劳动纠纷
如何进行工程款拖欠诉讼
企业应选择起诉的最佳时机：工程款拖欠，涉案工程已竣工验收并签字盖章后；在施工程出现拖欠或严重拖欠时。应当及时、准确、坚决地采取法律手段，严防被动起诉
我们在诉讼前必须花最大的精力收集、整理、分析证据资料，站在被告的、法官的角度多层次、多方位地进行全面分析，做到“知己知彼”，切忌盲目起诉。
10w+浏览
建设工程纠纷
