工程停工如何索要赔偿
最新修订 | 2025-01-07
731浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
- 律师解析
-
工程一旦停工要索要赔偿，这事儿得先弄清楚停工的原因。
要是因为发包方那边的原因才停的工，那咱就可以按照施工合同里的约定，去主张违约赔偿，这里面包含着停工那段时间里的人工费用、材料方面的花费等等损失。
而且，一定要把相关的停工通知、往来的函件这些证据给好好保留着。
要是因为不可抗力之类的法定免责事由而导致停工了，那可能就没法儿把全部的损失都主张下来。
具体到赔偿的计算，一般来说有已经完成工程的费用，还有停工期间工人窝工的损失，以及机械设备闲置不用所产生的损失等等。
遇到这种情况，可以通过协商、调解或者诉讼等这些方式来解决问题。
在诉讼的时候，一定要把充分的证据准备好，把自己想要主张的诉求金额以及依据都明确清楚。
总之，必须得根据具体的停工情况，把合同和法律规定结合起来，合理地去主张自己的赔偿权利，这样才能更好地维护好自身的合法权益。
案情回顾:
小朱承包小李的工程，后工程停工。小朱要求赔偿，小李认为不应赔，争议点在于停工原因。小朱称是小李作为发包方的原因导致停工，小李辩称是不可抗力。双方就赔偿问题僵持不下。
案情分析:
1、若停工是发包方小李的原因，小朱可按合同约定主张违约赔偿，包括停工期间人工、材料等损失，且需保留好停工通知等证据。
2、若因不可抗力等法定免责事由停工，小朱可能无法主张全部损失。赔偿计算涉及已完工程费用、窝工损失等，可协商、调解或诉讼解决，诉讼时要准备好证据明确诉求。
0
劳动争议案件·推荐文章
-
工程停工费用多久可以索赔？工程如果因发包人原因造成停工的，无论停工多长时间，只要造成承包人损失的，承包人都可以要求赔偿。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
-
工程停工费用索赔多久可以索赔工程停工，如果合同对索赔期限有约定则按照约定，没有约定按法律规定。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的，那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求，逾期超过三年未提出的，法院将不再保护，即承包人向发包人主张停工损失的，对方可以不再赔偿。
-
工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些随着时代和社会经济的快速发展，我们可能会遇到很多各种各样的法律问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些问题没办法解决的话，那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
工程款纠纷
-
工程停工多久可以提出索赔工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定，没有约定按法律规定来。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的，那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求，逾期超过三年未提出的，不再赔偿。
-
工程停工怎样索赔很多时候我们会发现，其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中，都是离不开法律知识的，我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与工程停工怎样索赔相关的问题而无法解决的话，那么可以从本文内容中来寻找答案。
工程款纠纷
-
工程停工如何索赔为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题，我们需要学习一些相关的法律知识，为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识，本站整理了一些与工程停工如何索赔相关的法律内容，我们一起来了解一下吧。
工程款纠纷
问题没解答? 125488人选择咨询律师
工程停工如何索要赔偿
一键咨询
工程停工怎样索赔
很多时候我们会发现，其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中，都是离不开法律知识的，我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与工程停工怎样索赔相关的问题而无法解决的话，那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
建设工程纠纷最高院的刑事裁定书之日起多长时间送达给犯人？
法律程序有何规定时间！
[律师回复] 最高院的刑事裁定书之日起多长时间送达给犯人
4.8w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
工程停工如何索赔
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题，我们需要学习一些相关的法律知识，为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识，本站整理了一些与工程停工如何索赔相关的法律内容，我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
建设工程纠纷自己的拖车在路边停放 载人三轮车为了躲避第三方车辆 撞在我的车上导致三轮车副驾死亡
[律师回复] 你好，你这个事情需要看道路交通事故认定书，再另外确定
3.6w浏览
快速解决“交通事故”问题
工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些
随着时代和社会经济的快速发展，我们可能会遇到很多各种各样的法律问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些问题没办法解决的话，那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
建设工程纠纷第一次去看儿子需要走流程申请汇见怎么走？
[律师回复] 具体流程可先向相关部门咨询，一般需提交申请、身份证明等材料，按要求办理手续，等待审批和安排会面时间。不同情况可能流程有差异。
3.8w浏览
快速解决“诉讼仲裁”问题
电动车被偷了，停的地方没有监控怎么办
[律师回复] 赶紧报警，向警方详细描述电动车特征等信息。然后在附近张贴寻物启事，也可在网上发布相关信息，看是否能获取线索。同时自己也多留意周边，说不定能发现踪迹。
4.4w浏览
抚养费到孩子18周岁一次索要可以
[律师回复] 1. 抚养费一般需定期给付，有条件的可一次性给付。
孩子18岁虽成年，但要考虑实际状况，如还在上学等。若双方同意且对方有能力，可一次性付清。
2. 法律规定父母对未成年子女有抚养、教育和保护责任，18岁前通常要按时给抚养费，保障孩子生活、教育需求。
18岁后，孩子若还需抚养，如高中及以下学历教育或因病无法独立生活，父母仍需履行义务。
3. 能否一次性要18岁的抚养费需综合多方面因素考虑，最好双方协商解决，避免不愉快且能妥当处理。
孩子18岁虽成年，但要考虑实际状况，如还在上学等。若双方同意且对方有能力，可一次性付清。
2. 法律规定父母对未成年子女有抚养、教育和保护责任，18岁前通常要按时给抚养费，保障孩子生活、教育需求。
18岁后，孩子若还需抚养，如高中及以下学历教育或因病无法独立生活，父母仍需履行义务。
3. 能否一次性要18岁的抚养费需综合多方面因素考虑，最好双方协商解决，避免不愉快且能妥当处理。
3.3w浏览
工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些
在面对自己的合法权益被侵害的时候，我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害，那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益，希望能够对您遇到关于工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些的问题带来帮助。
10w+浏览
建设工程纠纷工程诈骗罪的定义是什么？
[律师回复] 依据你的叙述，我国刑法没有工程诈骗罪的罪名，如果以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的，则涉嫌诈骗罪的犯罪行为
3.3w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
停运损失赔偿的范围包括哪些？
[律师回复] 停运损失赔偿范围通常包括车辆维修期间的合理停运损失等。需提供相关证据证明损失存在及具体数额，可协商或诉讼解决。具体赔偿依实际情况和法律规定判断。
3.5w浏览
想了解，敲诈勒索罪如何构成
[律师回复] 敲诈勒索罪构成要件为：以非法占有为目的，对他人实施威胁或要挟，强行索取公私财物。若遇到此情况，应及时收集证据并报警，通过法律途径维护自身权益。
3.6w浏览
自己在不知情的情况下被骗自己银行卡流水15万的赃款，属于帮信罪吗，派出去会怎么处理流程
[律师回复] 不知情一般不构成帮信罪。派出所会调查核实情况，若确实不知情，可能不会追究刑事责任，但可能会有一定的配合调查等程序。具体还需根据实际情况判断。
3.2w浏览
项目停工工程款如何索赔
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题，我们需要学习一些相关的法律知识，为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识，本站整理了一些与项目停工工程款如何索赔,临时停工损失的计算是怎样的相关的法律内容，我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
建设工程纠纷
