律图

工期顺延哪些情况算合法

更新时间: 2022-06-07 17:42:01
律师解答:
1、工程量增加
施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。
这种情形下,工期自然顺延。
2、发包人变更设计
若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料
若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。
4、发包人未按约支付工程款
一般来说,当事人施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。
若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。
5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当
实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。
6、工程质量鉴定
建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。
7、不可抗力或其他因素
承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。
法律依据:

《中华人民共和国建设工程施工合同》通用条款第十三条
因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:
(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(4)设计变更和工程量增加;
(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
(6)不可抗力;
(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6448位律师在线平均3分钟响应99%好评
工期顺延哪些情况算合法
一键咨询
  • 131****6117用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    161****1252用户3分钟前提交了咨询
    177****8580用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    177****4813用户3分钟前提交了咨询
    161****7257用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    131****5357用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    176****8847用户1分钟前提交了咨询
    155****8414用户2分钟前提交了咨询
    132****1621用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
  • 连云港用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    173****7162用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    138****8522用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    145****6451用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    146****5846用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    154****4161用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    144****1654用户2分钟前提交了咨询
    150****0442用户4分钟前提交了咨询
    138****2511用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    143****1564用户1分钟前提交了咨询
    138****5418用户1分钟前提交了咨询
    167****6002用户4分钟前提交了咨询
    141****7302用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    140****1353用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    173****6611用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    130****5685用户1分钟前提交了咨询
    163****4147用户3分钟前提交了咨询
    146****1701用户3分钟前提交了咨询
    162****4421用户2分钟前提交了咨询
    160****7841用户2分钟前提交了咨询
    157****3606用户2分钟前提交了咨询
    150****2470用户3分钟前提交了咨询
    164****8316用户3分钟前提交了咨询
    135****8155用户1分钟前提交了咨询
    174****7443用户4分钟前提交了咨询
    131****5153用户4分钟前提交了咨询
    137****2317用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    177****2225用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    175****8755用户2分钟前提交了咨询
    176****0825用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    166****3343用户2分钟前提交了咨询
    147****3658用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    166****0630用户3分钟前提交了咨询
    143****8710用户2分钟前提交了咨询
    138****0064用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    177****7086用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    163****1065用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    141****6468用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    170****0008用户4分钟前提交了咨询
    154****0635用户3分钟前提交了咨询
    132****5472用户2分钟前提交了咨询
    142****5548用户3分钟前提交了咨询
起诉公司时是否可以一并起诉股东
起诉公司时能否一并起诉股东需视情况而定。一般情况下,公司以其全部财产对债务负责,股东以出资额为限承担有限责任,不能随意起诉股东。但当股东存在滥用权利逃避债务、出资不实、抽逃出资等情形时,债权人可一并起诉股东,要求其承担相应责任。
10w+浏览
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
公司被其他公司收购,股票怎么处理
公司被其他公司收购后,股票处理方式多样。若为现金收购,股东会按收购方确定价格获得现金回报,放弃持股;若为换股收购,股东会按约定比例将原股票换成收购方或新公司股票;若收购未达全面要约条件,股票可能继续在市场交易,但公司实际控制和经营会变化。
10w+浏览
问题紧急?在线问律师 >
6448 位律师在线,高效解决问题
能否收购分公司
分公司不具备独立法人资格,不能被收购。因为分公司没有独立的财产和法人资格,其民事责任由总公司承担。若想取得分公司业务等,可与总公司协商,通过收购总公司股权或资产的方式,间接获取分公司的经营控制权。
10w+浏览
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
怀孕期间公司合并了能开除我么
怀孕期间公司合并,一般不能开除员工。根据法律规定,女职工在孕期、产期、哺乳期内,用人单位不得随意解除劳动合同。即便公司合并,原劳动合同依然有效,由承继其权利和义务的用人单位继续履行,所以公司不能因合并而开除处于孕期的员工。
10w+浏览
问题紧急?在线问律师 >
6448 位律师在线,高效解决问题
起诉公司合同纠纷怎样处理
起诉公司合同纠纷,首先要准备好相关证据,如合同文本、履行记录等,向有管辖权的法院提交起诉状及证据材料。法院受理后会安排审理,可能先进行调解,调解不成则依法判决。当事人需积极参与诉讼,遵循法定程序,以维护自身合法权益。
10w+浏览
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询

首页

找律师

立即咨询(99%用户选择)

法律咨询热线

建议拨打时间

严禁采集,违者必究

©2004-2026 m.64365.com All Rights Reserved.
蜀ICP备15018055号-1   隐私保护 投诉建议不良信息举报