工程款追讨遇难题，汪家道律师助力扭转乾坤！

在建筑工程领域，合同纠纷并不少见。浙江甲X公司就遭遇了这样的难题，他们与盐城XX公司签订了建设工程施工合同，本以为能顺利推进项目，却陷入了一场工程款追讨的持久战。

2021年8月3日，浙江甲X公司与盐城XX公司签订了《盐城市XXXXX项目50-63楼、65-67楼、地库、配套楼及幼儿园桩基础工程合同》以及《盐城XXXXX三期基坑支护及降水工程合同》，合同暂定总金额达379XXXX4612.72元。浙江甲X公司按约定于2021年8月5日进场施工，可到了9月1日，刚完成三期一批次主楼位置桩基工程，就因盐城XX公司工程前期手续问题被要求暂停施工。

祸不单行，2021年9月16日江苏省发布《能耗双减控制方案》，导致水泥、钢筋等建材价格大幅上涨。虽经双方协商就材料价格上涨补差事宜达成《会议纪要》，但后续情况依旧不容乐观。复工后施工至2021年12月6日，双方结算桩基工程款为114XXXX0851.47元，2022年1月12日，支护及降水工程款经结算为XXX.36元。可盐城XX公司仅支付了600万元工程进度款，2022年1月，又因项目资金困难要求浙江甲X公司停工。2022年6月14日，浙江甲X公司寄送《催款函》，却石沉大海。

这一系列变故让浙江甲X公司陷入了困境，材料款和人工工资难以支付，合同目的难以实现，公司面临着巨大的经济损失。

就在浙江甲X公司一筹莫展时，他们找到了浙江甬泰律师事务所的汪家道律师。汪家道律师毕业于浙江大学法律专业，拥有深厚的法律功底，且具备高级经济师职称，形成了法律+经济的复合知识结构。他在建筑工程纠纷领域有着丰富的经验，截至目前已代理处理各类纠纷案件810余件。

接手案件后，汪家道律师迅速展开工作。他仔细研究了双方签订的合同，查阅了大量相关法律法规和类似案例。他发现，盐城XX公司未按合同约定支付工程款，且在工程停工后未能给出明确的复工时间和答复，已构成违约。同时，对于浙江甲X公司主张的材料调差款和塔吊费用，都有工程联系函予以确认。

在庭审中，汪家道律师提出，盐城XX公司的违约行为导致浙江甲X公司不能实现合同目的，应解除合同，并支付剩余工程款、材料调价补差费用、塔吊费用以及可得利益损失。对于逾期付款利息，应从2022年6月15日起算。

最终，法院采纳了汪家道律师的代理意见。判决原告浙江甲X公司与被告盐城XX公司签订的两份合同予以解除；被告盐城XX公司支付原告浙江甲X公司工程款人民币109XXXX6074.38元，并承担相应利息；支付工程款（材料调价补差）787853.47元及塔吊费用76533.26元，并承担相应利息；原告浙江甲X公司对案涉建筑物拍卖、变卖或折价所得价款享有优先受偿权；被告盐城XX公司支付原告可得利益损失人民币962777元。

这个案子能取得这样的结果，关键在于汪家道律师准确把握了案件的关键证据和法律依据，从合同约定和实际履行情况出发，为浙江甲X公司争取到了最大的合法权益。