朱传奇律师办案记录：从无签字签证中追回60万工程款

2016年7月，湖南XX建设集团有限公司中标淮南市XX交通运输主管部门发包的农村道路畅通工程，并签订了施工合同。施工过程中，该公司发现设计未勘测到的隐蔽沟塘，需要进行清淤换填、拆除旧路面等工作，这属于合同外的新增工程。经被告及监理单位现场确认后，原告按照指示先行施工。然而，之后被告却以变更手续不完善、审计未包含为由，长期拒绝支付该部分工程款。

原告在多年的时间里，通过协商、信X等方式维权，但都没有取得结果。无奈之下，原告委托朱传奇律师提起诉讼。原告的诉求包括：判令被告支付合同外新增工程款60万余元；判令被告按年利率3.65%支付逾期付款利息至款清之日；判令被告承担诉讼费、鉴定费。

被告则提出了抗辩，称工程款已按审计结果全额付清，不存在欠付情况；原告的主张已过诉讼时效，丧失了胜诉权；新增工程变更手续不全，不应支付款项。

面对这些情况，朱传奇律师采取了一系列行动。首先是固定增量事实，收集了工程变更申报表、监理签字确认单、被告信X答复、监理单位情况说明等证据，以此证明新增工程真实存在，并且是被告要求施工的。其次，为了破解时效抗辩，律师调取了信X记录、接访答复，证明原告一直在持续主张权利，诉讼时效多次中断，并未届满。然后，律师申请法院委托鉴定，启动司法造价，确定新增工程价款为60万余元，为索赔提供了权威依据。最后，结合合同质保金条款与验收时间，分层主张本息，分段计算应付工程款与质保金的逾期利息，做到合法有据。

经过庭审等一系列法律程序，法院最终采纳了朱传奇律师的全部核心意见。判决被告于生效后十五日内支付原告新增工程款60万余元及相应逾期利息；案件受理费、鉴定费全部由被告承担；驳回被告时效抗辩及不付款理由。至此，这起建设工程施工合同纠纷案件以原告的胜诉告终，朱传奇律师成功帮助原告追回了被拖欠的工程款及利息，维护了原告的合法权益。