建设工程与刑事辩护双领域的胜诉之道

在法律的复杂世界中，每一个案件都像是一场没有硝烟的战争，而专业的律师则是当事人最坚实的后盾。上海市锦天城（苏州）律师事务所的嵇成吉律师（执业证号：13205202010195023），凭借其深厚的专业知识和丰富的实战经验，在民商事纠纷和刑事辩护领域取得了众多令人瞩目的成绩。

建设工程纠纷：为企业挽回巨额损失

在建设工程领域，嵇成吉律师处理了多起复杂的案件，为企业追回了巨额款项。

在云南省昭通市昭阳区人民法院判决的一起建设工程施工合同纠纷中，原告成都某建筑工程有限公司与被告昭通某房地产开发有限公司就工程款支付问题产生了纠纷。嵇成吉律师代理原告，面对质保金支付期限尚未届满、被告经营恶化但未明确拒绝付款、一人公司股东财产独立性举证等核心难点，嵇律师紧扣合同约定，成功主张违约金顶格计算。利用被告当庭自认“经营状况恶化、无力支付”，援引不安抗辩权及预期违约规则，促使法院突破合同约定期限判决提前支付质保金。针对一人股东，精准适用《公司法》第六十三条举证责任倒置，以被告提交的2021年度审计报告无法证明后续持续独立为由，法院判令股东承担连带责任。最终，原告成功追索工程款、质保金及违约金共计7400余万元，并获优先受偿权及唯一股东连带责任支持。

江苏省张家港市人民法院判决的案件中，原告上海某（集团）有限公司与被告苏州XX公司签订施工总承包合同，被告长期拖延结算以拒付工程款。嵇律师充分利用《备忘录》中“因甲方原因6个月内未完成结算，按乙方上报金额确认”的约定，结合多次书面催告函和竣工备案时间节点，成功迫使法院认定被告违约，并依据双方最终确认的审定造价扣除3%质保金后判令付款。同时，法院支持了优先受偿权和保证金返还，驳回了被告关于质保金未到期等抗辩。在利息计算上，法院采纳了分段起算的主张，最大限度维护了委托人权益。嵇律师为客户追回款项及利息合计3200余万元，并获优先受偿权保障，大幅降低了回款周期与风险。

江苏省常熟市人民法院的案件里，原告上海某（集团）有限公司与被告常熟某房地产开发有限公司的纠纷中，被告以“结算未完成”为由拒付到期工程款，并提起近3000万元的反诉索赔。嵇律师通过举证工程联系单、工期说明等证据，证明工期延误系因疫情、甲方原因等非我方责任；针对渗漏问题，以联系单证明系第三方原因导致地库上浮；针对管理人员违约，指出被告举证不足。最终法院仅支持10万元逾期提交资料违约金，其余反诉全部驳回。同时，法院依据合同约定及结算进程，认定被告应于2022年9月30日前付至97%工程款，并支持优先受偿权及投标保证金返还。嵇律师成功为客户追回工程款及优先受偿权，并将反诉损失控制在10万元以内，有效避免了近3000万元的赔偿风险，显著提升了债权回收的确定性与效率。

刑事辩护：为被告人争取轻判

在刑事辩护领域，嵇成吉律师同样表现出色。在江苏省苏州市吴江区人民法院判决的危险驾驶罪案中，被告人孙X醉酒后驾驶机动车被查获。嵇律师作为被告人的辩护人，在侦查、审查起诉阶段，多次会见孙X，向其阐明法律后果及认罪认罚从宽制度的适用条件。孙X归案后始终如实供述，积极配合侦查，为后续从宽处理奠定基础。嵇律师积极促成认罪认罚具结，与公诉机关沟通，争取到相对轻缓的量刑建议（拘役一个月五天，罚金2000元）。还申请适用速裁程序，高效结案，极大缩短了被告人的诉讼周期。庭审中，嵇律师对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，保证了判决的快速生效，避免了上诉风险。最终，法院采纳了量刑建议，孙X对判决结果表示接受，未上诉。

嵇成吉律师自2020年开始执业至今，凭借其专业的法律知识、严谨的工作态度和高效的办案能力，累计成功办理案件数百起。他不仅在建设工程、合同纠纷、劳动争议、婚姻家事、交通事故等民商事纠纷领域有着丰富的经验，在刑事辩护领域也有着出色的表现。他为企业提供常年法律顾问与合规服务，多次为当事人挽回重大经济损失，获得了当事人的高度认可，多次获当事人赠送锦旗，获评“尽职尽责，服务优质”口碑律师。嵇成吉律师秉持“法律让生活更美好”的执业理念，以专业守护公平，以诚信赢得信任，在法律的道路上不断前行，为当事人的合法权益保驾护航。