付红亮律师精准抗辩,完胜大型住宅工程款反诉案

最新修订 | 2026-06-22
浏览10w+
付红亮律师
付红亮律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:17年
擅长领域:建设工程纠纷 律所:北京市盈科(石家庄)律师事务所
执业证号:11301201310360547 电话:15512130512
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;付红亮,北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年,始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,专注建设工程、房地产、商事合同、债权债务、劳动工伤等领域法律事务,累计承办案件超500件,以扎实的法律功底、丰富的实务经验和极致的服务态度,为当事人破解法律困局、守护合法权益,赢得业界高度认可与当事人广泛信赖。
展开
专家导读 2013年起执业的付红亮律师,首次独立办理大型住宅工程款及质量工期反诉纠纷时,面对开发商巨额反诉,证据杂乱、责任难划分等困难,通过精准梳理证据,严密论证,一二审均成功全面驳回开发商反诉。
付红亮律师精准抗辩,完胜大型住宅工程款反诉案

厚厚的住宅项目施工合同,牵扯出一场复杂的工程纠纷。原告某建筑施工企业与被告某房地产公司签订合同,承建多栋住宅楼等工程,工程竣工验收合格交付多年后,被告拖欠工程款,还提起巨额反诉。付红亮律师接受原告委托,代理此案。

接受委托细梳理

接案后,付红亮律师迅速全面梳理案件。他仔细查阅合同条款,明确双方权利义务。接案第3天,便开始收集各类证据,包括竣工验收报告、交付证明、工期顺延签证等。他逐一核对每文件,确保证据的真实性和关联性。为了更清晰地了解工程情况,他还多次前往施工现场进行实地勘查,与施工人员交流,获取第一手信息。

多方面精准抗辩

在质量抗辩方面,付红亮律师提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据;维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关。对于工期抗辩,他提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,原告无逾期。在未完工程抗辩中,他提交施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,无未完项目。而对于扣款抗辩,他主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认,系开发商单方行为,不应扣除。

庭审激烈交锋

庭审过程中,付红亮律师逻辑严密,论证充分。他针对被告的每一项反诉主张,都进行了有力反驳。面对被告律师的质疑,他沉着应对,凭借扎实的法律知识和充分的证据,让被告的反诉主张节节败退。整个庭审持续了数小时,付红亮律师始终保持高度专注,不放过任何一个细节。

二审皆获胜

一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回被告反诉。被告不服上诉,二审法院在审理过程中,付红亮律师再次精准应对,最终二审法院维持原判,反诉全灭。这一结果为施工方扫清了维权障碍,也为后续的工程款主张奠定了基础。

后续办案有影响

这次经历让付红亮律师在后续的建工案件中,更加注重证据的收集和整理。他会提前对可能出现的反诉进行预判,制定更完善的应对策略。同时,他也更加深入地研究建工领域的法律法规和行业规范,为当事人提供更专业、更全面的法律服务。付红亮律师作为河北省房地产研究中心特约研究员、中国法学会会员,自2013年执业以来,始终秉持“法律让交易更安全,法律让生活更美好”的执业理念,在建设工程、房地产等领域不断深耕,为众多当事人解决了法律难题。他还积极投身公益法律服务,先后在12348热线、石家庄市公共法律服务中心等平台提供公益法律咨询与普法讲座,践行着律师的社会责任。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.7k字,预估阅读时间10分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3401位律师在线平均3分钟响应99%好评
付红亮律师精准抗辩,完胜大型住宅工程款反诉案
一键咨询
  • 南京用户3分钟前提交了咨询
    147****0130用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    158****1101用户2分钟前提交了咨询
    137****7005用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    145****2305用户2分钟前提交了咨询
    156****3425用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    133****7450用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    174****0814用户4分钟前提交了咨询
  • 镇江用户1分钟前提交了咨询
    132****4404用户1分钟前提交了咨询
    152****3247用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    138****5181用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    142****6521用户2分钟前提交了咨询
    143****6300用户4分钟前提交了咨询
    151****5053用户2分钟前提交了咨询
    146****6801用户1分钟前提交了咨询
    136****7785用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 付红亮律师精准抗辩,完胜大型住宅工程款反诉案
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南通177****2080用户3分钟前已提交咨询
淮安181****8439用户3分钟前已获取解答
南京178****5132用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换