
住宅项目施工合同,拉开了这场大型住宅项目工程款及质量工期反诉纠纷的序幕。原告某建筑施工企业与被告某房地产公司签订合同,约定承建多栋住宅楼、车库及配套工程。合同签订后,原告投入大量人力物力完成施工,工程几年前就已竣工验收合格并交付业主入住。
付红亮律师,作为河北省房地产研究中心特约研究员、中国法学会会员,北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,接受原告委托代理此案。他在建设工程与房地产法律服务领域深耕多年,累计承办案件超500件。接手案件后,付红亮律师迅速展开行动。他先是仔细研究合同条款,明确双方权利义务。接着,全面收集工程相关资料,包括竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录、工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件、施工图纸、签证单等。在这个过程中,他不放过任何一个细节,将证据按照时间顺序和类别进行整理,确保每证据都能在后续的诉讼中发挥作用。
工程交付后,被告长期拖欠几千万元工程款,原告提起本诉要求支付工程款及违约金。被告随即提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大。其反诉核心集中在质量、工期、未完工程、扣款四个方面。质量反诉中,被告主张防水、车库地面等质量不合格,产生几百万元维修费;工期反诉称原告逾期竣工,应承担几百万元违约金;未完工程反诉主张部分工程未施工,应扣除几百万元工程款;扣款反诉则要求扣除罚款、水电费、检测费等几百万元。
庭审中,法官询问工程质量相关问题。付红亮律师胸有成竹,提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据,且维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关。对于工期问题,他提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,原告无逾期。在未完工程方面,他拿出施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,无未完项目。针对扣款问题,他主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认,系开发商单方行为,不应扣除。
一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回被告反诉。被告不服上诉,二审法院同样维持原判,反诉全灭。这一结果明确了建工工程验收合格后的质量责任边界、工期顺延认定标准、未完工程举证规则,有力保护了施工企业合法权益。
付红亮律师不仅在这起案件中展现出卓越的专业能力,还先后在12348热线、石家庄市公共法律服务中心、石家庄企航民营企业法律服务中心、某镇政府提供公益法律咨询和普法讲座,践行着律师的社会责任。他始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,为当事人破解法律困局、守护合法权益。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换