
棘手反诉,施工方陷入困境
在大型住宅项目中,某建筑施工企业与房地产公司签订住宅项目施工合同,施工方完成了主体、二次结构等全部施工内容,工程也已竣工验收合格并交付业主入住。然而,工程交付后,房地产公司长期拖欠几千万元工程款,施工方提起本诉要求支付工程款及违约金,房地产公司随即提起巨额反诉,包括工程质量瑕疵、逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理等多项诉求,反诉金额巨大,施工方面临着巨大的维权压力。
付红亮律师,精准出击破难题
付红亮律师是北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年,累计承办案件超500件。他接受施工方委托后,迅速展开行动。针对质量反诉,他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年且已过质保期,维修费用是开发商自行改造所致,与施工质量无关;对于工期反诉,他提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,表明工期延误是开发商责任,施工方无逾期;在未完工程反诉方面,他提交施工图纸、签证单、验收记录,证明施工方已完成全部合同及签证工程;对于扣款反诉,他主张罚款、水电费、检测费无合同依据且无施工方确认,是开发商单方行为,不应扣除。
一二审全胜,反诉全灭显实力
一审中,法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回了房地产公司的反诉。房地产公司不服上诉,二审法院依然维持原判,反诉全灭。这一结果为施工方扫清了维权障碍,也为本诉工程款主张奠定了基础。
对比同类案件,凸显专业优势
公开的裁判文书显示,在另一起同类纠纷中,施工方因证据不足,未能有效反驳开发商的反诉,导致部分反诉请求被支持。而在本案中,付红亮律师系统梳理验收、交付、签证、顺延、维修等全流程证据,形成完整抗辩证据链,彻底否定开发商反诉事实。
专业经验,可复用的操作逻辑
付红亮律师在本案中体现出了精准预判、精准举证、精准反驳的操作逻辑。他熟稔建工司法解释、验收规范、工期规则,能够精准划分施工方与开发商责任。在面对复杂的建工反诉纠纷时,他以证据为王,构建无懈可击的抗辩链,为施工企业维权提供了可靠的保障。这种操作逻辑和专业能力,对于处理同类案件具有重要的借鉴意义。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换