施工中途退场,工程款该咋算?

最新修订 | 2026-07-22
浏览10w+
马文律师
马文律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:12年
擅长领域:合同事务 律所:浙江慈鼎律师事务所
执业证号:13302201411566551 电话:
律师优势:;具有优质的、医疗专业问题的后援团,有效的提高了办案质量
展开
专家导读 水电施工班组负责人凌XX按约施工后中途退场,剩余工程款却遭拖欠。双方就完工比例、结算方式争执不下,凌XX委托马文律师起诉,最终成功追回工程款。此案揭示了施工行业常见的工程款结算纠纷,凸显了合同细节与证据留存的重要性。

建设工程中,若施工中途退场,工程款该如何结算?水电施工班组负责人凌XX就遭遇了这样的难题。

2023年12月,凌XX经人介绍与某某空间设计有限公司签订《工班组承包合同》,承接慈溪某棋牌项目电工施工。合同约定施工面积660平方米,总价xxx元,单价包定、工程量按实结算,工期7天,还有分阶段付款节点。然而,凌XX进场后发现实际面积达750平方米,远超合同约定,还额外完成了合同外的灯带安装、室外水管铺设工作。因项目进度调整,2023年12月27日凌XX退场,此时已完成水电管道铺设,尚未进行插座、灯具安装。施工期间,设计公司仅支付了部分进度款。凌XX多次催讨剩余款项,双方却始终无法就完工比例、结算方式达成一致。

庭审中,被告设计公司抗辩,原告未完成全部施工且延期完工,应承担延期赔偿责任;合同是总价包干,应按约定总价结合完工量结算,而非按实际面积核算。面对这一复杂局面,马文律师精读合同条款,发现“单价包定、工程量按实结算”的关键约定,这一细节直接决定了可按实际面积多核算近百平方米的工程款。对于完工量,马文律师客观分析施工结构,结合材料采购量、人工投入,以及对方法定代表人录音中“完成60%”的自认,向法庭提出60%的酌定基础。针对被告提及的延期完工抗辩,马文律师指出延期损失属于独立诉求,被告未反诉则不应在本案处理。最终,法院经审理采纳核心代理意见,酌情认定完工量60%,按实际施工面积结合单价计算工程价款,扣除已付款后,判令设计公司支付剩余工程款xxx元。

在装饰装修行业,中小班组被拖欠工程款屡见不鲜。很多施工负责人靠熟人接活,签合同只看总价工期,不关注计价方式,中途退场也不做书面结算,维权时极为被动。而马文律师从看似普通的合同与沟通记录里,挖出最有利的依据,帮当事人把付出的劳动换成应得的报酬。这也提醒所有施工从业者:签合同看清计价方式,完工及时确认工程量,才能从源头降低维权难度。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文1.6k字,预估阅读时间6分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6807位律师在线平均3分钟响应99%好评
施工中途退场,工程款该咋算?
一键咨询
  • 171****8830用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    166****5681用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    165****0862用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    143****5282用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    134****3670用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    160****3467用户4分钟前提交了咨询
  • 150****6573用户2分钟前提交了咨询
    148****6634用户2分钟前提交了咨询
    174****7781用户1分钟前提交了咨询
    133****2088用户3分钟前提交了咨询
    167****7753用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    153****1875用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    174****0767用户3分钟前提交了咨询
    178****4277用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    173****0282用户3分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 施工中途退场,工程款该咋算?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

无锡178****2371用户3分钟前已提交咨询
盐城177****8981用户3分钟前已获取解答
南京134****5781用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换