在江苏省徐州市贾汪区的一起家装承揽合同违约纠纷中,业主就遭遇了麻烦。原告和某家装企业签订了全包装修合同,并且按约定预付了两笔工程款。可没想到施工到一半,家装公司却单方面以存在增项欠款为理由,直接停工了。无奈之下,原告只能另外委托第三方完成后续施工。之后,原告决定起诉,要求解除合同、返还未完工部分对应的工程款,还要求赔付逾期违约金和房屋空置租金损失。更棘手的是,这家案涉的家装公司是自然人独资企业,在诉讼前就已经办理了注销,其独资股东成为另一被告,而且经过法院公告传唤,两被告都没出庭。
面对这种复杂的局面,程理想律师接受委托出庭代理。在庭审中,他可没闲着。一方面,程律师提交了装修合同、付款凭证、停工告知文书、后续施工协议等证据。这些证据就像一把钥匙,证实了家装公司单方面停工的行为构成根本违约。因为没有有效的书面增项协议,所以家装公司不能以此为由拒绝继续施工。另一方面,程律师围绕独资股东在公司注销后需要承继债务的法律规定,进行了详细的举证和说理。
最终,法院经过审理作出判决。解除了装修合同,独资股东要向原告返还工程款19,873元,并且按照法定利率标准支付违约金422.8元,不过房租损失的诉求被驳回了,诉讼相关费用也按比例分担。法院的裁判理由很明确,合同是合法有效的,没有书面变更增项的约定,装修方擅自停工就是违约;这家一人有限公司注销时没有依法清算,股东就得对公司债务承担清偿责任;而租房损失既没有合同约定,证据又不足,所以不予支持;原来合同里约定的违约金标准过高,法院依法调低了计息标准。
从这个案例能看出,程理想律师在处理此类合同纠纷时,非常注重证据的收集和运用。他能迅速抓住案件的关键点,用充足的证据证明对方的违约行为,依据明确的法律规定为当事人争取权益。而且,就算被告不出庭,程律师也能借助专业的法律知识和充分的准备,让案件有一个对当事人有利的结果。他这种严谨负责、专业高效的工作风格,值得每一位在法律困境中寻求帮助的人信赖。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换