工程延迟开工多久能够提出索赔

最新修订 | 2024-03-01
浏览10w+
巩海冬律师
巩海冬律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:5年
专家导读 我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着工程延迟开工多久能够提出索赔的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
工程延迟开工多久能够提出索赔

一、工程延迟开工多久能够提出索赔

1、在发包人原因造成工程延迟开工,只要造成施工单位损失的,施工单位就能够要求赔偿,对延期的时间没有作出规定。

2、法律规定:

《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人能够顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、建筑工程逾期怎么处理

承包方应按合同规定的时间如期完工和交付,由于承包方的原因造成工程逾期交付的,承包方应承担相应的违约责任。

违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。

建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任

1、按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工。

承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工是确保按时竣工的第一步。

承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作,如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。

2、受发包人的监督。

发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,能够随时对作业进度、质量进行检查。

3、保建设工程质量达到合同约定的标准。

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。

经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应承担违约责任。

因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任

4、包人经检验验收未按期付款,承包人能够催告,经催告仍不付款的,凡可折价、拍卖的工程,承包人能够诉请人民法院解决,确保自身利益不受损失。

依据《民法典》的规定,对工程延期后,要求赔偿的时间没有规定。

如果工程因发包人原因造成延期的,造成承包人损失后,承包人就能够要求发包人赔偿损失,并且顺延工期。

在上面的文章内容中,我们已经解答了关于工程延迟开工多久能够提出索赔的问题,相信大家已经对此有一定的了解了。如果本篇文章还没有完整解答您的问题的话,可以点击下方“立即咨询”按钮,专业律师可以在线为您解答。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3k字,预估阅读时间10分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3582位律师在线平均3分钟响应99%好评
工程延迟开工多久能够提出索赔
一键咨询
  • 淮安用户2分钟前提交了咨询
    156****4142用户4分钟前提交了咨询
    153****1503用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    175****0186用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    165****7485用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    151****3584用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    144****3438用户4分钟前提交了咨询
    150****4860用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    132****3670用户2分钟前提交了咨询
  • 常州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    160****8405用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    136****8851用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    130****6343用户1分钟前提交了咨询
    165****0834用户3分钟前提交了咨询
    143****8881用户3分钟前提交了咨询
    174****3668用户2分钟前提交了咨询
    130****3423用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询

工程款纠纷·推荐文章

为你推荐
苏州177****5602用户1分钟前已获取解答
扬州152****4416用户1分钟前已获取解答
常州188****3551用户2分钟前已获取解答
工程延迟开工多久可以提出索赔
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与工程延迟开工多久可以提出索赔,建筑工程逾期怎么处理相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
建设工程纠纷
工程延迟开工多久可以提出索赔
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于工程延迟开工多久可以提出索赔问题带来帮助。
10w+浏览
建设工程纠纷
律图 > 法律知识 > 建设工程纠纷 > 工程款纠纷 > 工程延迟开工多久能够提出索赔
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

苏州188****2585用户4分钟前已提交咨询
南京134****1544用户3分钟前已获取解答
扬州134****2715用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换