无效建筑合同工程款如何计算

一、无效建筑合同工程款如何计算

对于无效建筑合同工程款的计算，一般参照合同约定支付工程价款。建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

若建设工程经竣工验收不合格，按照以下情形分别处理：修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。

这里的工程价款通常涵盖直接费、间接费、利润等。具体计算时，需根据实际施工情况，对已完成的合格工程量，按合同约定的计价方式来确定工程款数额。

二、无效建筑合同工程质量纠纷法律责任谁担

依据《民法典》及相关司法解释，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。若建设工程经验收不合格，修复后经验收合格的，发包人可请求承包人承担修复费用；修复后仍不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿，发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应承担相应责任。此外，若建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，法院不予支持，但承包人应在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

三、无效建筑合同工期延误法律责任谁负

无效建筑合同工期延误责任承担需综合判断。建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。

若因承包人原因导致工期延误，如施工组织不力、偷工减料致工程质量问题返工等，承包人应承担主要责任。若发包人存在过错，如未按约定提供施工场地、未及时供应材料等导致工期延误，发包人需承担相应责任。

双方都有过错的，根据各自过错程度分担责任。如双方对工期延误均有一定过错，法院会根据具体情况酌定双方责任比例。

当我们探讨无效建筑合同工程款如何计算时，其实还有相关联的问题值得关注。比如，在无效建筑合同下工程质量不合格时工程款该如何处理。若工程质量不达标，可能会涉及修复费用承担、减少工程款支付等情况。另外，无效建筑合同中约定的违约金条款是否还具有效力，也是很多人关心的问题。这些额外的法律要点，会在实际处理无效建筑合同工程款计算时带来更多复杂的情况。如果您对无效建筑合同工程款计算及相关联的这些问题还有疑问，别错过获取专业解答的机会，点击网页底部的 “立即咨询” 按钮，让专业人士为您答疑解惑。