承揽合同纠纷一审受挫,二审律师力挽狂澜实现逆转

最新修订 | 2026-03-20
浏览10w+
程理想律师
程理想律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:160人
擅长领域:合同事务 律所:北京云亭(徐州)律师事务所
执业证号:13203202210473482 电话:17702591699
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;程理想律师,执业于北京云亭(徐州)律师事务所,毕业于江南大学,工科学历背景,逻辑严谨,思维缜密。拥有10年以上的商务纠纷处理经验,案件分析及实务处理能力强,执业过程中得到了当事人的一致认可。擅长破产清算、法律顾问、合同纠纷、民间借贷、婚姻家庭、刑事辩护等领域。
展开
专家导读 本案原告李X一审诉求部分未获支持,租金损失诉求被驳回。程理想律师介入二审,凭借独特思路和充分论证,为原告成功争取到租金损失赔偿,实现逆境翻盘。

原告李X与被告徐州XX公司、阚XX承揽合同纠纷一案,一审中法院虽支持了解除合同、支付装修款和部分违约金的诉求,但驳回了李X主张的租金损失诉求。这一结果让李X陷入不利局面,心感绝望。此时,程理想律师接受委托,决心为李X扭转乾坤。

二审前的准备

程理想律师自2022年开始执业,有着深厚的法律功底和丰富的实务经验。接手案件后,他仔细研究了一审判决书和相关证据材料。他发现,一审法院以可得利益损失应具可预见性且合同未约定租金损失为由,驳回了李X的诉求。程律师认为,虽然合同未明确约定,但被告明知房屋用于出租,装修延误必然导致租金损失,这属于可预见的损失范围。于是,他开始围绕这一观点进行更深入的调查和取证,收集被告知晓房屋用途的证据,并对租金损失进行详细的计算和论证。

二审中的精彩辩护

在二审法庭上,程理想律师提出,根据常理,被告在签订装修合同时应当预见到装修延误可能给原告带来租金损失,这种损失是与合同履行密切相关的可预见损失。他还向法庭提交了充分的证据,证明被告知晓房屋用于出租的事实。同时,程律师对租金损失的计算方式进行了清晰的阐述,说明其合理性和必要性。面对对方的反驳,程律师凭借扎实的法律知识和严谨的逻辑,逐一进行了有力的回应。

逆转胜诉

经过程理想律师的努力,二审法院采纳了他的观点,认为原告主张的租金损失具有事实和法律依据。最终,二审法院撤销了一审部分判决,判决被告阚XX除支付装修款和违约金外,还需向原告李X支付房屋租金损失6397元。至此,案件实现了逆境翻盘,程理想律师用专业和智慧为当事人维护了合法权益。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文1.9k字,预估阅读时间7分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6238位律师在线平均3分钟响应99%好评
承揽合同纠纷一审受挫,二审律师力挽狂澜实现逆转
一键咨询
  • 146****8027用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    141****7444用户3分钟前提交了咨询
    137****4516用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    173****8646用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    143****4088用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    155****2557用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    138****3528用户3分钟前提交了咨询
    144****7667用户2分钟前提交了咨询
  • 133****2454用户3分钟前提交了咨询
    143****1208用户2分钟前提交了咨询
    167****5416用户2分钟前提交了咨询
    172****6244用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    153****3843用户1分钟前提交了咨询
    152****1837用户3分钟前提交了咨询
    161****5460用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 承揽合同纠纷一审受挫,二审律师力挽狂澜实现逆转
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南京188****1292用户4分钟前已提交咨询
宿迁152****1032用户3分钟前已获取解答
沭阳177****9729用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换