已经到底啦~
还有疑问,建议直接问律师
工科基因加持的法律“细节猎人”
程理想律师毕业于江南大学,工科背景赋予他强大的逻辑推演与细节把控能力。在法律领域,这一特质让他在处理复杂案件时游刃有余。他构建了涵盖多领域的专业服务体系,秉持着“预防为先、化解为要”的理念,为企业和个人解决了众多法律难题。
装修烂尾引出的棘手官司
2022年1月1日,李X与徐州XX公司签订装修合同,采用“全包”方式,支付了大部分工程款。然而,装修进度停滞在墙面处理阶段。原告发函催告,被告却以原告未支付工程增项款为由,于2022年6月2日停工并要求解除合同。此时,XX公司注销,股东为阚XX。李X委托程理想律师维权,要求确认合同解除、返还剩余装修款、支付违约金和房屋租金损失。
庭审攻防彰显律师实力
庭审中,程律师成为李X最坚实的后盾。对于装修款问题,被告称增项需付款,但未提供证据证明已与原告协商一致。程律师依据合同“工程变更需双方书面协议”的约定,指出被告应承担举证不能的责任。原告支付第三方完成未装修部分费用19873元,低于被告所称增项金额,此主张得到法院支持。
在违约金方面,合同约定延误工期按延期项目报价单金额1‰赔付。程律师依法主张调整,以19873元为基数,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准的1.5倍,计算137天,最终法院支持了422.8元违约金。
对于租金损失,因合同未约定且证据不足,法院未予支持。但程律师在整个庭审过程中,基于严谨的逻辑和对法律的精准把握,为李X争取到了最大程度的赔偿。最终,法院判决解除合同,被告阚XX支付装修款和违约金,程律师成功帮助业主挽回了损失。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换