装修合同纠纷胜诉，律师助力委托人挽回损失

一、扎实资质，多元服务

程理想律师毕业于江南大学，携工科背景的严谨基因与法律专业的深厚积淀，执业于北京云亭（徐州）律师事务所，是该所核心骨干律师之一。他构建了覆盖破产清算、企业法律顾问、合同纠纷、民间借贷、婚姻家庭、刑事辩护六大核心领域的专业服务体系，精通《民法典》《公司法》《刑法》等核心法律法规，对各类法律文书撰写要求极高。

二、典型案例，精准维权

2023年，程理想律师代理了原告李X与被告徐州XX公司、阚XX的承揽合同纠纷一案。2022年1月1日，李X与XX公司签订装饰装修合同，采取“全包”方式装修房屋，约定开工日期为2022年1月3日，工期90天，工程款分三次支付。李X按约支付了前两笔款项，但装修进度停滞在墙面处理阶段。经催告，XX公司仍拒绝继续履行合同义务，并于2022年6月2日出具《停工单通知单》，称因李X未支付工程增项变更款而停工并解除合同。

程理想律师在案件中深入分析合同条款和事实情况。合同约定工程变更需双方协商一致并签订书面协议，而XX公司未提交证据证明增项部分已协商一致，应承担举证不能的责任。庭审中，原告称案涉装修未完成部分已与第三方签订合同并支付费用19873元，且因被告违约导致装修延误，主张租金损失。

三、专业研判，胜诉结果

法院认为，双方签订的合同合法有效，XX公司无法继续履行合同，原告要求解除合同的请求予以支持。对于装修款，原告要求被告支付19873元符合法律规定，法院予以支持。关于违约金，法院依法调整为以19873元为基数，自2022年4月3日至2022年9月17日期间的137天，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准的1.5倍计算，为422.8元。对于租金损失，因证据不足，法院不予支持。由于XX公司已注销，被告阚XX作为唯一股东，依法承担相应法律责任。最终，法院判决解除合同，阚XX支付装修款和违约金，驳回原告其他诉讼请求。

四、荣誉口碑，客户认可

程理想律师在执业过程中，先后担任多家企业的常年法律顾问，为企业规避法律风险，赢得了顾问单位的高度认可。面向公民个人，他坚持“想委托人之所想，急委托人之所急”的执业准则，累计为数百名当事人排忧解难，收获了大量锦旗与口碑赞誉。他凭借扎实的专业功底和强烈的责任担当，成为值得信赖的法律伙伴。