装饰装修合同纠纷:施工方全额回款,无理反诉被驳回

最新修订 | 2026-05-29
浏览10w+
岳凌宇律师
岳凌宇律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:260人
擅长领域:合同事务 律所:广东华商(三亚)律师事务所
执业证号:14602202210467276 电话:13647523425
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验;
展开
专家导读 执业四年——岳凌宇律师以证据与法理守护当事人权益
装饰装修合同纠纷:施工方全额回款,无理反诉被驳回

在装饰装修行业,合同纠纷屡见不鲜。某装饰工程公司为被告经营的民宿酒吧提供装修服务,双方签订书面合同,约定包工包料、固定总价及工期。工程完工验收并交付使用后,被告仅支付少量工程款,尚欠大额款项未付。原告起诉主张工程款及利息,被告却反诉以工期延误为由索赔经营损失与租金损失。一时间,双方各执一词,案件陷入僵持,施工方的合法权益岌岌可危。

岳凌宇律师接手此案后,第一时间对案件进行了全面梳理。他仔细审查装修合同、验收单、微信沟通记录、付款凭证、工程增项确认等核心证据,迅速固定了工程已完工验收、被告拖欠工程款的基础事实。接着,他精准锁定争议焦点,明确合同约定工程款须转入公司账户,转至第三方个人视为无效付款;施工中存在设计变更、增项、行政责令整改、不可抗力等工期顺延事由,延误责任不在原告。在庭审中,岳凌宇律师重点阐述,被告转至第三方的款项无委托授权,依合同不得抵扣;原告实际完工并交付钥匙,验收签字迟延系被告原因;设计变更、行政整改、台风等因素导致工期顺延,原告无违约。同时,他有力反驳被告工期损失主张,指出其无证据证明延误与原告存在因果关系。此外,他还同步向法院申请财产保全,冻结被告名下相关财产,保障后续判决可执行。

最终,法院判决被告向原告装饰公司支付欠付工程款,并按一年期LPR支付自2024年12月12日起至实际清偿之日止的利息,同时全部驳回被告提出的工期延误经营损失、租金损失反诉请求。本诉案件受理费、保全申请费由被告承担,反诉案件受理费由被告自行承担。这一结果让施工方成功实现全额回款诉求,无理反诉被否定,合法权益得到了最大限度的维护。岳凌宇律师依旧坚守在法律一线,以专业和负责的态度处理着每一起案件,为当事人的合法权益保驾护航。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文1.7k字,预估阅读时间6分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3859位律师在线平均3分钟响应99%好评
装饰装修合同纠纷:施工方全额回款,无理反诉被驳回
一键咨询
  • 扬州用户1分钟前提交了咨询
    163****6263用户3分钟前提交了咨询
    164****5111用户1分钟前提交了咨询
    157****3348用户1分钟前提交了咨询
    151****7653用户4分钟前提交了咨询
    141****0666用户3分钟前提交了咨询
    157****2721用户1分钟前提交了咨询
    157****5216用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    135****0671用户4分钟前提交了咨询
    178****0752用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    160****1854用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    173****5543用户1分钟前提交了咨询
  • 134****2867用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    143****7601用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    167****7004用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    161****7112用户4分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 装饰装修合同纠纷:施工方全额回款,无理反诉被驳回
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

常州178****8348用户4分钟前已提交咨询
无锡156****2963用户1分钟前已获取解答
淮安180****2215用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换