为何大型住宅工程款纠纷,施工方反诉全胜?

最新修订 | 2026-05-30
浏览10w+
付红亮律师
付红亮律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:17年
擅长领域:建设工程纠纷 律所:北京市盈科(石家庄)律师事务所
执业证号:11301201310360547 电话:15512130512
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;付红亮,北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年,始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,专注建设工程、房地产、商事合同、债权债务、劳动工伤等领域法律事务,累计承办案件超500件,以扎实的法律功底、丰富的实务经验和极致的服务态度,为当事人破解法律困局、守护合法权益,赢得业界高度认可与当事人广泛信赖。
展开
专家导读 某建筑施工企业承建住宅项目,工程交付后开发商长期拖欠工程款,企业提起本诉,开发商则提起巨额反诉。付红亮律师接受施工企业委托,代理一、二审诉讼,精准举证、严密论证,最终全面驳回开发商反诉,为施工方扫清维权障碍。
为何大型住宅工程款纠纷,施工方反诉全胜?

本案系大型住宅项目工程款及质量工期反诉纠纷,付红亮律师接受原告某建筑施工企业委托,代理一审二审诉讼。原告与被告某房地产公司签订住宅项目施工合同,约定原告承建多栋住宅楼、车库及配套工程,包工包料,固定单价计价,同时约定了工期、质量标准、付款节点及质保责任。合同签订后,原告进场施工,投入大量人力物力,完成了主体、二次结构、装饰装修、配套工程等全部施工内容,工程于几年前竣工验收合格并交付业主入住。

然而,工程交付后,被告长期拖欠几千万元工程款,原告提起本诉要求支付工程款及违约金。被告随即提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大,要求原告赔偿损失、返还超额款项,反诉金额巨大。

被告反诉核心包括质量、工期、未完工程和扣款四个方面。质量反诉主张防水、车库地面等质量不合格,产生几百万元维修费;工期反诉主张原告逾期竣工,应承担几百万元违约金;未完工程反诉主张部分工程未施工,应扣除几百万元工程款;扣款反诉主张罚款、水电费、检测费等几百万元应扣除。

付红亮律师接受委托后,全面梳理案件,精准击破反诉。在质量抗辩方面,提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据,且维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关;工期抗辩提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,原告无逾期;未完工程抗辩提交施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,无未完项目;扣款抗辩主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认,系开发商单方行为,不应扣除。

一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回被告反诉。被告不服上诉,二审法院维持原判,反诉全灭。

付红亮律师在建工纠纷、质量工期反诉、工程款维权领域经验丰富。他系统梳理证据,形成完整抗辩链,精准划分施工方与开发商责任,凭借专业能力和严谨的办案态度,成功为施工企业扫清质量工期障碍。案件结束后,施工企业顺利推进后续工程款的主张,卷宗归档,付红亮律师继续为更多当事人提供法律服务。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.2k字,预估阅读时间8分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6192位律师在线平均3分钟响应99%好评
为何大型住宅工程款纠纷,施工方反诉全胜?
一键咨询
  • 164****0606用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    151****6541用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    144****7426用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    143****4606用户3分钟前提交了咨询
    178****6255用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    174****6153用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
  • 南通用户4分钟前提交了咨询
    162****7051用户2分钟前提交了咨询
    151****6788用户3分钟前提交了咨询
    151****5022用户2分钟前提交了咨询
    167****2682用户4分钟前提交了咨询
    142****0021用户2分钟前提交了咨询
    153****0675用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    170****1467用户3分钟前提交了咨询
    157****1705用户2分钟前提交了咨询
    160****7251用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 为何大型住宅工程款纠纷,施工方反诉全胜?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

沭阳177****7149用户2分钟前已提交咨询
泰州152****3624用户3分钟前已获取解答
徐州188****8287用户4分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换