合同无效下的工程款追索:建设工程案的胜诉之道

最新修订 | 2026-06-01
浏览10w+
冯从福律师
冯从福律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:515人
擅长领域:债权债务 律所:福建福宁律师事务所
执业证号:13509201410856041 电话:13950578168
律师优势:有团队,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;主要擅长的业务领域:刑事辩护、房地产业务、合同纠纷、公司法务、人身损害等。坚守“敬律师之业、行仁义之德、事辛苦之力、明法律之公”的执业理念,专注为客户提供专业法律服务,切实维护当事人合法权益。执业以来办理各类诉讼、非讼案件上千件,深受当事人好评。
展开
专家导读 在建设工程领域,实际施工人(无资质)起诉违法分包人常面临诸多困境。本案中,张面临工程款被拖欠、对方反诉索赔等问题。福建福宁律师事务所冯从福律师凭借专业能力,完整构建证据链,有效对抗质量异议,阻击反诉,合理争取利息,助张获全额工程款及利息,为类似案件提供参考。
合同无效下的工程款追索:建设工程案的胜诉之道

张X是一名投身建设工程领域的施工者。2022年1月5日,他与林X签订了《沥青混凝土施工合同》,承接“下白石镇五中至通湾洋村公路改建工程”的沥青路面施工。合同约定了施工方式、工程量计算方式以及付款方式等内容。然而,工程完工后,工程款的支付却成了难题。

福建福宁律师事务所的冯从福律师自2014年开始执业,在建设工程等领域有着丰富的经验。执业以来,他深耕福建宁德,办理案件超千余件,为当事人挽回经济损失超亿元。张X按约施工,林X也签署了工程量确认单等文件,但仍有部分工程款未支付。案涉工程于2023年8月7日经业主单位验收合格并交付使用,张X遂提起诉讼,要求林X及项目中标单位欣公司支付欠付工程款及利息。而林X则提起反诉,主张张X施工质量不合格导致工期延误,要求赔偿损失459586元。

在案件办理过程中,冯从福律师深知建设工程领域案件的复杂性。对于合同效力,他准确把握法律规定。法院认定林X将工程违法分包给不具备资质的张,合同无效,但依据《中华人民共和国民法典》第七百九十三条,工程验收合格,张有权参照合同约定获得工程款。

面对林X提出的工程质量问题,冯从福律师系统梳理并提交了《沥青混凝土施工合同》、工程量确认单等系列书面证据,构建了完整的证据链条。同时,他利用合同中“摊铺完工之日起30日内甲方未组织验收,视为沥青路面验收合格”的约定,结合《公路工程交工验收证书》,证明工程质量合格,成功化解了质量异议这一最大的事实风险。

对于林X的反诉,冯从福律师紧扣证据规则。他指出对方提交的整改通知书、函告等无原件核对,财审初审截图来源不明、不符合证据规范,又提交交工验收证书证明工期无延误。最终,法院驳回了林X的全部反诉请求,为张X避免了近46万元的潜在损失。

利息计算方面,冯从福律师主张自2023年8月8日起计算逾期付款利息,法院予以支持,为张争取了自交付之日起的利息,较起诉之日提前了两年以上。

最终,法院全面采纳了冯从福律师的主要代理意见,支持了张全额工程款诉求,驳回了林X的全部反诉请求。冯从福律师也凭借出色的表现获得了福建电视台《律师在现场》维权律师称号等荣誉,他用专业与责任赢得了业界及客户的高度认可。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.5k字,预估阅读时间9分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6460位律师在线平均3分钟响应99%好评
合同无效下的工程款追索:建设工程案的胜诉之道
一键咨询
  • 170****6171用户4分钟前提交了咨询
    164****0824用户1分钟前提交了咨询
    137****0203用户1分钟前提交了咨询
    166****2126用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    164****2806用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    146****2748用户1分钟前提交了咨询
    145****3277用户1分钟前提交了咨询
    164****0364用户1分钟前提交了咨询
    155****6736用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
  • 苏州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    177****0743用户3分钟前提交了咨询
    170****2663用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    133****0608用户1分钟前提交了咨询
    130****2150用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    131****4502用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    133****5370用户2分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 合同无效下的工程款追索:建设工程案的胜诉之道
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

扬州178****8273用户1分钟前已提交咨询
沭阳188****3600用户1分钟前已获取解答
镇江152****1414用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换