装饰装修合同纠纷施工方全额回款,反诉请求被驳回

最新修订 | 2026-06-03
浏览10w+
岳凌宇律师
岳凌宇律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:260人
擅长领域:合同事务 律所:广东华商(三亚)律师事务所
执业证号:14602202210467276 电话:13647523425
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验;
展开
专家导读 精准抓住合同约定及工期顺延事由,成功驳回被告反诉,为当事人实现全额回款诉求
装饰装修合同纠纷施工方全额回款,反诉请求被驳回

代理原告(装饰工程公司),要求被告支付欠付工程款及利息,抗辩被告工期延误索赔的反诉请求。

2024年,原告装饰工程公司为被告经营的民宿酒吧进行装修,双方签订书面合同,约定包工包料、固定总价及工期。工程完工验收交付后,被告仅支付少量款项,尚欠大额工程款。原告起诉要求被告支付工程款及利息,被告则反诉称工期延误,索赔经营与租金损失。

被告认为,已支付部分工程款,且原告工期延误造成其经营与租金损失,应予以赔偿

原告面临无法收回大额工程款,还可能承担被告索赔损失的风险,经济利益受到严重威胁。

接受委托后,律师第一时间全面梳理装修合同、验收单等核心证据,迅速制定针对性策略。一是明确合同约定,工程款须转入公司账户,转至第三方个人的付款无效;二是收集施工中设计变更、增项、行政责令整改、不可抗力等导致工期顺延的证据;三是精准核算欠付工程款金额及利息。

庭审中,被告提出已付款项应抵扣、工期延误责任在原告等观点。律师回应称,“被告转至第三方的款项无委托授权,依合同不得抵扣”,并指出实际完工交付后,验收签字迟延是被告原因。同时强调设计变更、行政整改、台风等因素导致工期顺延,原告无违约,被告无证据证明延误与原告有因果关系。

法院最终认定,被告转至第三方款项不能抵扣工程款,工期延误责任不在原告。采纳了律师关于工程款支付、工期顺延等观点。判决被告向原告支付欠付工程款,并按一年期LPR支付利息,全部驳回被告反诉请求,本诉案件受理费、保全申请费及反诉案件受理费均由被告承担。本案取得全案胜诉结果,为当事人实现全额回款,避免了赔偿损失

本案在被告反诉、争议焦点复杂的情况下,凭借律师对合同条款的精准把握和对证据的有效组织,最终实现原告全额回款、驳回反诉的成果,充分展现了在装饰装修合同纠纷领域的专业能力与实战水平。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.1k字,预估阅读时间8分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6656位律师在线平均3分钟响应99%好评
装饰装修合同纠纷施工方全额回款,反诉请求被驳回
一键咨询
  • 178****0832用户1分钟前提交了咨询
    134****1788用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    171****3848用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    171****0321用户1分钟前提交了咨询
    133****5717用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    133****4546用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
  • 137****6732用户1分钟前提交了咨询
    161****2428用户3分钟前提交了咨询
    160****7406用户4分钟前提交了咨询
    146****7411用户2分钟前提交了咨询
    155****4155用户3分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    178****4658用户4分钟前提交了咨询
    163****4214用户3分钟前提交了咨询
    150****3651用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    138****5263用户3分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 装饰装修合同纠纷施工方全额回款,反诉请求被驳回
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

无锡156****1263用户4分钟前已提交咨询
宿迁181****2590用户3分钟前已获取解答
连云港181****6348用户3分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换