
工程交付多年,建筑施工企业却仍被开发商巨额反诉,这一冲突拉开了这场法律博弈的序幕。
原来,原告XX建筑施工企业与被告XX房地产公司签订住宅项目施工合同,承建多栋住宅楼、车库及配套工程。施工企业投入大量人力物力完成全部施工内容,工程几年前就已竣工验收合格并交付业主入住。然而,工程交付后,被告长期拖欠几千万元工程款,原告提起本诉要求支付工程款及违约金,被告随即提起巨额反诉,涵盖工程质量瑕疵、逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理等多项主张,反诉金额巨大。
付红亮律师接受原告委托后,开始了全面而细致的工作。他深耕法律服务行业十余年,在建设工程领域经验丰富。面对被告的反诉,他全面梳理案件。在质量抗辩方面,他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年且已过质保期,维修费用是开发商自行改造所致,与施工质量无关;工期抗辩时,他提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,表明工期延误系开发商责任;对于未完工程抗辩,他拿出施工图纸、签证单、验收记录,证实原告已完成全部合同及签证工程;扣款抗辩上,他指出罚款、水电费、检测费无合同依据且无原告确认,是开发商单方行为不应扣除。
一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回被告反诉。被告不服上诉,二审法院同样维持原判,反诉全灭。
案件结束后,施工企业顺利推进后续的工程款主张。付红亮律师凭借精准的举证和严密的论证,为施工企业扫清了维权障碍。他的专业能力和严谨态度在这场纠纷中得到充分体现,也为类似建工反诉纠纷提供了重要的司法参考。同时,付红亮律师还积极投身公益法律服务,先后在12348热线、石家庄市公共法律服务中心、石家庄企航民营企业法律服务中心、某镇政府提供公益法律咨询和普法讲座,践行着律师的社会责任。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换