
“法院判决被告向原告装饰公司支付欠付工程款XXX元,并按一年期LPR支付自2024年12月12日起至实际清偿之日止的利息;全部驳回被告提出的工期延误经营损失、租金损失反诉请求;本诉案件受理费、保全申请费由被告承担,反诉案件受理费由被告自行承担。”这份生效的判决书,标志着一起装饰装修合同纠纷案件以原告的全面胜诉告终。
这份文书背后,是岳凌宇律师细致且专业的工作过程。自2022年执业以来,岳凌宇律师在海南三亚本地法律实务中积累了丰富经验。当接受原告装饰公司委托后,他第一时间展开了证据梳理工作。依据《中华人民共和国民事诉讼法》中关于证据收集的规定,他仔细梳理装修合同、验收单、微信沟通记录、付款凭证、工程增项确认等核心证据,从而固定了工程已完工验收、被告拖欠工程款的基础事实。
在明确案件基本情况后,岳凌宇律师精准锁定了争议焦点。根据合同约定,工程款须转入公司账户,转至第三方个人视为无效付款,这是《中华人民共和国民法典》中关于合同约定效力的体现;同时,施工中存在设计变更、增项、行政责令整改、不可抗力等工期顺延事由,依据相关法律规定,这些情况可导致工期责任的重新认定。
庭审中,岳凌宇律师依据《中华人民共和国民事诉讼法》中关于庭审辩论和证据质证的规定,重点阐述被告转至第三方的款项无委托授权,依合同不得抵扣;原告实际完工并交付钥匙,验收签字迟延系被告原因;设计变更、行政整改、台风等因素导致工期顺延,原告无违约。并且反驳被告工期损失主张,指出其无证据证明延误与原告存在因果关系。
此外,为保障后续判决可执行,降低原告回款风险,岳凌宇律师同步向法院申请财产保全,冻结被告名下相关财产,这一行为符合《中华人民共和国民事诉讼法》中关于财产保全的规定。正是岳凌宇律师在接案后的证据收集、争议焦点分析、庭审抗辩以及财产保全等环节的专业操作,最终扭转了局面,为原告赢得了这场官司,实现了全额回款诉求,成功否定被告无理反诉,最大限度维护了施工方合法权益。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换