律图审稿专业委员会3轮严审

我的朋友其实就是做的工程项目的,最近他就接手到一个水暖的工程项目,所以可以请律师提供一份水暖工程施工合同范本么

帮助5人 10w+浏览 匿名 2017-02-16 宁夏固原
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    甲方(发包方):
      乙方(承包方):
      甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就马桥河镇禧水秀苑小区水暖工程承包事宜达成如下协议,双方共同遵照履行:
      
    一、 工程名称:
      
    二、 工程地点及面积:
      
    三、 工程承包内容及范围:工程图纸中设计的给排水、采暖和双方另行约定的相关事宜。
      
    四、 工期:开工时间: 年 月 日,竣工时间: 年 月 日。
      
    五、 工程质量:乙方严格按照设计图纸、施工技术方案、施工验收方案有计划的组织施工,工程要达到国家标准和行业的相关规定,且必须经质监部门验收合格。
      
    六、 工程价款:按建筑面积每平方米 元。
      
    七、 工程承包方式:(主要约定原材料供应和工人工资由谁支付)
      
    八、工程使用的原材料必须经甲方及监理认可,否则不得 使用。
      
    九、、乙方要具备施工资质,严格按国家操作规范和施工验范及甲方的各项规章制度精心组织施工,并按甲方的 施工计划有计划有步骤的进行施工。
      
    十、乙方在工作中必须对工人进行安全教育,严格遵守安全操作规程,遵守安全规定,落实安全措施,进入施工现场必须佩带相应安全设施,确保施工安全,乙方人员在工作中出现的一切伤亡事故均有乙方自行承担责任并支付相关费用。
      十
    一、乙方加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,出现罚款、停工等情况由乙方自行协调并承担费用及损失。
      十
    二、甲方不定期的对乙方的施工现场进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面进行安全教育、监督、指导和验收。
      十
    三、工程价款的结算方式:整个水暖工程全部结束并经关部门验收合格后双方统一结算,甲方用本小区(注明顶账楼房位置、面积、单价及总价款)顶抵全部工程款,差价以现金形式多退少补。
      十
    四、质保金:乙方向甲方交付整个水暖工程总造价5%的现金作为工程质保金,两个采暖期内出现质量问题乙方无条件维修、更换;两个采暖期过后无质量问题,甲方一次性返还。
      十
    五、工程中如因其他工种延误水暖工程,或因不可抗力、工程图纸设计变更等原因延误工程,本合同工期按实际延误天数顺延;否则,乙方延误工期每日按工程总价款的2.5%向甲方支付违约金。
      十
    六、甲方委派 为施工现场的负责人,乙方委派 为施工现场的负责人,进行现场监督、指导,行本合同的各项约定。
      以上协议双方自愿达成,签字盖章后生效;如有违约,赔偿对方相应的经济损失。
      本协议一式两份,甲、乙双方各持一份。
      甲方:
      法定代理人:
      乙方:
      负责人:
    以上内容就是我为您准备的水暖工程施工合同范本,希望您能满意
    全文
    9 2017-02-16
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6611位律师在线平均3分钟响应99%好评
关于水暖工程施工合同范本是怎样的啊
一键咨询
  • 银川用户4分钟前提交了咨询
    173****8866用户4分钟前提交了咨询
    147****1227用户3分钟前提交了咨询
    石嘴山用户4分钟前提交了咨询
    140****8640用户2分钟前提交了咨询
    固原用户4分钟前提交了咨询
    133****4786用户1分钟前提交了咨询
    石嘴山用户2分钟前提交了咨询
    固原用户4分钟前提交了咨询
    150****3416用户4分钟前提交了咨询
    石嘴山用户2分钟前提交了咨询
    142****6417用户2分钟前提交了咨询
    153****1627用户2分钟前提交了咨询
    银川用户3分钟前提交了咨询
    165****1717用户3分钟前提交了咨询
  • 固原用户1分钟前提交了咨询
    146****7588用户4分钟前提交了咨询
    石嘴山用户1分钟前提交了咨询
    142****5778用户4分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    固原用户4分钟前提交了咨询
    吴忠用户1分钟前提交了咨询
    石嘴山用户2分钟前提交了咨询
    固原用户1分钟前提交了咨询
    144****0737用户3分钟前提交了咨询
    固原用户2分钟前提交了咨询
    吴忠用户1分钟前提交了咨询
    银川用户2分钟前提交了咨询
    石嘴山用户2分钟前提交了咨询
    176****8640用户4分钟前提交了咨询
    140****6823用户2分钟前提交了咨询
    153****6538用户3分钟前提交了咨询
    142****0705用户1分钟前提交了咨询
    165****1465用户3分钟前提交了咨询
    138****5630用户1分钟前提交了咨询
    172****8462用户3分钟前提交了咨询
    固原用户3分钟前提交了咨询
    吴忠用户4分钟前提交了咨询
    吴忠用户2分钟前提交了咨询
    162****0836用户1分钟前提交了咨询
    148****5017用户1分钟前提交了咨询
    吴忠用户3分钟前提交了咨询
    168****1532用户3分钟前提交了咨询
    160****7766用户4分钟前提交了咨询
    152****8288用户3分钟前提交了咨询
    固原用户1分钟前提交了咨询
    140****0242用户2分钟前提交了咨询
    银川用户3分钟前提交了咨询
    142****2525用户1分钟前提交了咨询
    143****0303用户1分钟前提交了咨询
    138****6542用户1分钟前提交了咨询
    156****2655用户2分钟前提交了咨询
    141****1716用户1分钟前提交了咨询
    137****0148用户4分钟前提交了咨询
    142****8077用户1分钟前提交了咨询
    142****8604用户3分钟前提交了咨询
    银川用户4分钟前提交了咨询
    固原用户2分钟前提交了咨询
    171****0530用户1分钟前提交了咨询
    银川用户3分钟前提交了咨询
    固原用户3分钟前提交了咨询
    银川用户3分钟前提交了咨询
    145****4021用户4分钟前提交了咨询
    吴忠用户2分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    133****7873用户1分钟前提交了咨询
    145****7326用户1分钟前提交了咨询
    吴忠用户1分钟前提交了咨询
    银川用户1分钟前提交了咨询
    160****4102用户3分钟前提交了咨询
    176****5566用户2分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    140****0768用户4分钟前提交了咨询
    固原用户4分钟前提交了咨询
    156****8716用户3分钟前提交了咨询
    154****6177用户2分钟前提交了咨询
    148****3821用户3分钟前提交了咨询
    固原用户4分钟前提交了咨询
    156****5420用户4分钟前提交了咨询
    131****6482用户1分钟前提交了咨询
    吴忠用户3分钟前提交了咨询
    银川用户4分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    固原用户3分钟前提交了咨询
    吴忠用户4分钟前提交了咨询
    135****5774用户2分钟前提交了咨询
    吴忠用户2分钟前提交了咨询
    吴忠用户3分钟前提交了咨询
    固原用户4分钟前提交了咨询
    吴忠用户1分钟前提交了咨询
    吴忠用户4分钟前提交了咨询
    177****8742用户3分钟前提交了咨询
    161****3315用户2分钟前提交了咨询
    银川用户2分钟前提交了咨询
    134****4253用户4分钟前提交了咨询
    136****4457用户3分钟前提交了咨询
    固原用户1分钟前提交了咨询
    160****0727用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
宿迁152****2717用户2分钟前已获取解答
常州188****3248用户4分钟前已获取解答
扬州135****6090用户3分钟前已获取解答
水暖工程承包合同书范本
发包方:承包方:根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。第一部分工程概况,第二条:工期合同签订之日起,按甲方要求,保证不耽误总体工期。第三条:工程质量等级。第四条:承包方式、合同价款及结算方式。
10w+浏览
山西律师会见流程怎么走
[律师回复] 解析:
在晋省的司法实践中,律师会见程序通常涉及以下关键环节:
首先,接受当事人的委托是至关重要的一步。律师需要与委托人就委托事宜进行详细商议并签署委托协议以明确其所代表的权益范围。
其次,为保障会见的顺利进行,律师需提前做好充分的准备工作,包括搜集并梳理相关证据,撰写详实的会见申请书及律师执业证书复印件等。
再者,会见的申请是会见程序的核心环节之一。律师需要将所有必要的文件及申请资料递交至负责办理该案件的执法机关,以便获得批准。经过严格的审查程序之后,办案机关将指定适当的场所和时间段来安排律师与犯罪嫌疑人和被告人的面对面交流。
最后,在严密的监控环境下,律师有机会与被指控人进行深入交谈,全面了解案件的具体情况。
同时,律师还需对会见过程中的所有证据和信息进行详细记录,并据此编制出完整的会见笔录。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的,看守所应当及时安排会见,至迟不得超过四十八小时。危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件,在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可。上述案件,侦查机关应当事先通知看守所。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
快速解决“法律顾问”问题
当前6372位律师在线
立即咨询
帮信罪涉案流水达两万能判多久
[律师回复] 解析:
若涉及帮信行为便可能构成帮信罪,然而,倘若流水仅为2万元且并未达到支付结算金额达20万元及违法所得1万元作为帮信罪立案标准,则此情形并不足以认定为帮信犯罪成立。然帮信罪的定罪量刑还需依据具体案件事实和涉案金额等多重因素进行综合分析判断,正常情况下的刑罚处罚幅度介于三年以下有期徒刑、拘役或罚金之间。而在符合相关法律细则的前提下,初犯且具有自首情节抑或是主动退还所涉赃款者,均可据此获得相应的刑罚减免或免予刑事处罚。帮信罪即“帮助信息网络犯罪活动罪”,其定义为:自然人或单位在明知他人将利用信息网络实施犯罪行为的情况下,仍为其犯罪行为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,且情节严重者。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
水暖施工承包合同是怎样的?
水暖施工承包合同会包含发包方、承包方的名称、水暖项目的施工地点、施工期限等的内容,也可以写上若是在期限内无法完成施工任务、或者是虽然完成施工但是不能验收合同的处理办法。
10w+浏览
合同事务
移送起诉取保候审程序怎么走
[律师回复] 解析:
关于移送起诉及取保候审流程的详细阐述,主要涉及到以下六个重要环节:
首先,涉嫌违法行为或被指控犯有罪行的当事人或者其法定代理人、近亲人士以及辩护律师等有权向侦查机构提出取保候审的申请。
其次,在收到上述申请之后,侦查部门必须对申请人的资格和申请事项进行详尽的审查,以确保是否具备取保候审的合法条件。
第三步,若经过严格审查确认符合相关法律规定,侦查机构将依法作出取保候审的决定,同时还需要确定具体的担保形式(如缴纳保证金或提供保证人)。
第四步,在犯罪嫌疑人按照要求履行了担保义务之后,侦查机构应立即启动取保候审的执行程序。
第五步,当案件被移交至检察机关后,若仍需继续采取取保候审措施,则检察机关也须继续执行相应的程序。
最后,在案件进入法庭审理阶段时,法院可根据实际情况决定是否继续维持取保候审的状态。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6361位律师在线
立即咨询
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
水暖工程承包合同范本怎么写?
需要明确发包方和承包方的名称;发包方负责人和承包方负责人的姓名、住所等信息。承包项目的内容以及发包方的具体要求。承包期限和起止日期。承包期限直接关系到双方权利与义务的履行时间,涉及当事人的利益;发包方和承包方的权利和义务。承包方迟延履行所应承担的责任。无法按时完工的责任,验收方式和标准以及付款方式。
10w+浏览
建设工程纠纷
偷窃罪取保候审流程是什么
[律师回复] 解析:
在刑事诉讼过程中,取保候审无疑是一项重要且必要的强制性措施。它主要适用于那些可能会面临管制、拘役甚至独自适用附加刑罚的犯罪嫌疑人,或者存在其他法定特殊情况的案件。具体的操作流程可以概括为以下几个步骤:
首先,申请人(包括犯罪嫌疑人本人及其亲属、辩护律师)应当向公安机关、检察机关或者审判机关提交书面的取保候审申请;
其次,司法机关将对该申请进行严格的审查,以确定是否满足取保候审的各项条件;
第三步,为了确保取保候审的有效性和可靠性,申请人通常需要提供担保人或者缴纳一定数额的保证金作为保证;
最后,司法机关将根据审查结果做出是否批准取保候审的决定,并且会出具相应的法律文书。在获得批准后,被取保候审的人员必须严格遵守相关的规定,例如不得擅自离开居住地、定期向司法机关报告自己的行踪等等。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6862位律师在线
立即咨询
故意伤害罪抓人流程是怎样的
[律师回复] 解析:
当涉及到涉嫌故意伤害的犯罪行为时,警方通常会依照下列步骤来展开行动:
首先,他们会在接到报案信息之后,立即启动相关调查工作,包括现场勘查,询问目击证人,查阅相关监控录像等等,以期获取有效的证据;
其次,如果经过充分的调查和证据收集,警方认定嫌疑人确实存在有罪行为,他们将会采取相应的强制措施,例如实施逮捕或者拘留嫌疑人;
再者,在实施逮捕后的第二十四个小时之内,他们必须通知嫌疑人的家属有关情况;接下来,案件将会被移交至检察机关进行审查起诉,由检察官根据所掌握的证据材料进行全面评估,并最终决定是否向法院提出公诉请求;
最后,如果检察机关决定提起公诉,那么案件就会进入到法院审判阶段,由法官依据法律规定做出公正的判决。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留
一正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
二被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
三在身边或者住处发现有犯罪证据的;
四犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
五有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
六不讲真实姓名、住址,身份不明的;
七有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
水暖施工承包合同范文是怎么样的?
水暖施工承包合同需要写上发包方和承包方所有的身份信息、以及还有工程的名称、工程的地点和面积、再者就是工程的工期、工程的价款、工程承包的方式、违约的责任等,最后就需要写上双方的名字和时间。
10w+浏览
合同事务
问题紧急?在线问律师 >
4872 位律师在线,高效解决问题
水暖工程承包合同怎么写?
需要将发包方和承包方的名称;发包方负责人和承包方负责人的姓名、住所等信息、承包项目的内容以及发包方的具体要求、承包期限和起止日期、发包方和承包方的权利和义务、承包方迟延履行所应承担的责任、验收方式和标准以及付款方式。
10w+浏览
建设工程纠纷
洗钱罪适用范围包括哪些
[律师回复] 解析:
(一)向对方提供用于存放资金的银行账户;
(二)协助他人将资产转化为现金、金融凭证或有价证券等形式;
(三)通过转账或其他结算手段,协助他人实现资金的流动与转移;
(四)协助他人将资金汇往境外地区;
(五)采用其他各种手段掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源及性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6699位律师在线
立即咨询
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应