律图审稿专业委员会3轮严审

最近要开一个作坊,就是给人代加工一些小部件,属于承揽的性质,请问谁有加工承揽合同模板?

帮助5人 10w+浏览 匿名 2017-10-04 江苏徐州
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    你好,加工承揽合同模板:
    承 揽 方:____________________________________
      地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
      法定代表人:____________ 职务:____________
      定 作 方:____________________________________
      地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
      法定代表人:____________ 职务:____________
      定作方委托承揽方加工____________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
      第一条 加工成品
      第二条 加工成品质量要求
      第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量
      
    1.(用承揽方原料完成工作的),承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
      
    2.(用定作方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。
      
    3.交(提)原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。
      第四条 技术资料、图纸提供办法
      
    1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。
      
    2.承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
      
    3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
      第五条 价款或酬金
      价款或酬金按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。
      第六条 验收标准和方法
      
    1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
      
    2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。
      
    3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
      第七条 交货的时间和地点
      
    1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。
      
    2.交(提)定作物日期计算:承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物通知中,必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算。
      第八条 包装要求及费用负担
      第九条 运输办法及费用负担
      第十条 结算方式及期限
      第十一条 其他约定
      第十二条 承揽方的违约责任
      
    一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。
      
    二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。
      
    三、未按合同规包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的,由承揽方赔偿损失。
      
    四、逾期交付定作物(包括返修、换、补交等),应当向定作方偿付违约金____ 元;(合同中无具体规定的,应当比照 中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。
      未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。
      
    五、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%(10%~30%)或酬金总额的____%(20%~60%)的违约金。
      
    六、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作方代保管时,应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。
      
    七、实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。
      
    八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付定作方因此造成的损失。
      
    九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的,由承揽方对工作质量、数量承担责任。
      
    十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承担逾期交付的责任。
      第十三条 定作方的违约责任
      
    一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。
      
    二、中途废止合同,属承揽方提供原村料的,偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%~30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%(20%~60%的幅度)违约金。
      
    三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。
      
    四、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖,应当赔偿承揽方的损失。
      
    五、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。
      
    六、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
      
    七、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。
      第十四条 不可抗力
      在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。
      第十五条 纠纷的处理
      加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成按( )项处理:
      
    1.向仲裁机关申请仲裁;
      
    2.向人民法院起诉。
      本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
      本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;合同副本一式____份,交____________(如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。
      定作方:________________________
      代表人:________________________
      ____年____月____日
    全文
    10 2017-10-04
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3735位律师在线平均3分钟响应99%好评
谁知道加工承揽合同模板具体是什么样的?
一键咨询
  • 扬州用户2分钟前提交了咨询
    174****2158用户2分钟前提交了咨询
    138****2003用户1分钟前提交了咨询
    138****7403用户1分钟前提交了咨询
    158****1020用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    134****1583用户2分钟前提交了咨询
    158****8537用户1分钟前提交了咨询
    144****2882用户2分钟前提交了咨询
    170****1317用户1分钟前提交了咨询
    153****7701用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    173****0053用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
  • 157****7568用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    167****5410用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    158****1185用户1分钟前提交了咨询
    137****1220用户1分钟前提交了咨询
    136****0854用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    157****1488用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    146****6676用户4分钟前提交了咨询
    164****7210用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    142****3372用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    173****4157用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    160****2811用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    135****5157用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    175****1640用户4分钟前提交了咨询
    176****4065用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    134****8216用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    151****7236用户4分钟前提交了咨询
    156****6087用户4分钟前提交了咨询
    175****6152用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    154****0616用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    157****4378用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    153****0155用户3分钟前提交了咨询
    150****8411用户4分钟前提交了咨询
    173****8848用户4分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    143****3726用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    166****8065用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    147****6463用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    133****3214用户2分钟前提交了咨询
    166****8181用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    148****7550用户4分钟前提交了咨询
    177****4668用户4分钟前提交了咨询
    152****0023用户3分钟前提交了咨询
    165****8172用户1分钟前提交了咨询
    138****7718用户2分钟前提交了咨询
    157****1503用户1分钟前提交了咨询
    158****7134用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    171****5585用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    164****2113用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    156****5408用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    173****2512用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    166****3583用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
南京188****4773用户4分钟前已获取解答
泰州134****5381用户1分钟前已获取解答
常州156****2273用户4分钟前已获取解答
加工承揽合同模板怎么写?
加工承揽合同模板的书写应当包括:加工承揽合同的承包人与发包人的基本信息、?定作物清单及价款、价格组成及价格有效期、合同价款以及支付的方式、设计与质量标准、施工要求与质量标准、双方当事人的基本权利和义务、违约责任以及争议的解决方式等。
10w+浏览
合同事务
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
加工承揽合同范本模板包括哪些内容?
加工承揽合同范本模板包括了发包人和承包方的信息(公司名称;地址;联系方式等);加工承揽的项目名称;承揽人的责任;采取的材料;施工范围;合同标的和双方的违约责任等内容。
10w+浏览
合同事务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
告知函模板告知函模板,后合同义务的内容
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与告知函模板告知函模板,后合同义务的内容相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
合同事务
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
承揽合同纠纷起诉状模板怎么写?
承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同,它是我们日常生活中除买卖合同外较为常见的合同,因而引发的纠纷也比较多,因此需要签订相关合同避免纠纷,但如果无法避免那就需要书写起诉状,起诉状中应包含的内容应包括诉讼请求,事实和理由这些详细信息。
10w+浏览
合同事务
问题紧急?在线问律师 >
5966 位律师在线,高效解决问题
渠道合作协议模板是怎样的
渠道合作协议模板,由标题、正文、以及结束语三部分组成。标题就是在正文的正中间明确书写内容的标题;正文就是双方进行协商的内容,一般包含双方的义务及双方的权利,以及约定的时间节点等;结束双方进行签字盖章。
10w+浏览
合同事务
离婚孩子一般给谁
[律师回复] 离婚时孩子的抚养权归属是一个复杂的问题,它取决于多个因素。以下是根据相关法律规定和实际情况,对离婚孩子一般给谁的问题进行的清晰归纳:

一、根据孩子的年龄

不满2周岁的孩子:通常情况下,不满2周岁的孩子由母亲直接抚养。这是基于孩子在这个年龄段对母亲的较强依赖,以及母亲通常能提供更细致的照料。

已满2周岁的孩子:对于这部分孩子,父母双方可以首先尝试协议约定抚养权。如果协商达成一致,则按照协议执行。若协商不成,抚养权的归属将由人民法院根据双方的具体情况,以及最有利于未成年子女的原则来判决。

已满8周岁的孩子:当孩子已满8周岁时,他们的真实意愿将被尊重。法院在判决抚养权时,会考虑孩子的选择。

二、法院的判决标准

法院在判决抚养权时,会综合考虑双方的工作性质、工作稳定性、经济状况等,以有利于孩子健康成长为原则进行判决。
对于两周岁到八周岁之间的子女,法院会按照有利子女成长的原则来判决抚养权的归属。

三、其他考虑因素

除了孩子的年龄和法院的判决标准外,抚养人的抚养能力(包括经济能力和身体健康情况等)、对抚养子女的态度和感情、以及子女的受教育环境的继续性和适应性等也是影响抚养权归属的重要因素。

综上所述,离婚孩子一般给谁并没有固定的答案。它取决于孩子的年龄、父母的协商结果、法院的判决以及多个其他相关因素。在任何情况下,孩子的最佳利益和健康成长都应该是最重要的考虑点。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应