律图审稿专业委员会3轮严审

你好律师,我国法律上规定工程施工合同违约责任有哪些?请问相关法律人士解答,谢谢了。

帮助10人 1w浏览 匿名 2017-10-10 呼伦贝尔市
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我

    一、工期延误违约责任的认定处理如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是:承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权,即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持?依照《合同法》第283条的规定,承包人可以顺延工期,即享有工期顺延权。对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料,承包方未按合同约定办理工期顺延签证,承包方在诉讼中主张工期顺延权的,因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料,承包方就无法进行施工,必然导致工期延误,此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。
    二、工程质量违约的违约责任(一)是发包人与承包人对工程质量是否合格或者对导致工程质量出现问题的原因及双方责任大小有争议的,如果不能依据双方提供的证据材料予以认定,则应委托有相应鉴定资质的鉴定机构进行鉴定。
    (二)是因承包人的原因致使工程质量不符合约定的,依据《合同法》第281条的规定,发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。承包人拒绝修理、返工、改建的,依据《司法解释》第11条的规定,发包人可以根据工程质量问题的严重程度,相应减少支付工程价款。
    (三)是因发包人提供的原材料质量不合格,或提供的设备、技术资料等不符合合同约定,从而导致工程质量不合格或质量缺陷的,则依据《司法解释》第12条规定的精神,该工程质量责任应由发包人承担,发包人不得以此为由拒付或少付工程款。同时,发包人因其过错造成承包人停工、窝工等损失的,仍应承担相应的赔偿责任。承包人对导致质量问题有过错的,也要承担相应的过错责任。
    (四)是发包人擅自使用未竣工验收的工程,承包人仍应依照合同约定承担工程保修义务和责任。对于合同无效,但竣工验收合格的工程,承包人也要依照合同约定和法律规定承担工程质量保修义务和责任。
    三、支付违约金一方违约时,可能需要承担支付违约金的违约责任。如果双方对违约金有约定的,适用约定的违约金。但是根据《合同法》第114条第2款规定:“约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”所以,工程违约责任,因违约行为是工程质量违约还是工期延误违约有所不同,一般的违约责任,会要求顺延工期,或者赔偿损失,或者承担违约金。
    全文
    14 2017-10-10
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    施工的质量是决定建设工程质量的关键。在施工过程中,施工人应当按照设计文件和施工规范进行施工,不得偷工减料、粗制滥造,不得擅自修改工程设计,否则施工人对施工质量应承担瑕疵履行违约责任;施工人不得延误工期,否则将承担迟延履行违约责任。为此《合同法》第281条规定,因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。在这里施工人承担违约责任的方式主要表现为继续履行,同时还要承担逾期交付引起的违约责任,发包人可从支付违约金、减少价款、行使担保债权等方式中选择适当方式要求施工人承担违约责任。
      建设工程质量关系到国家利益、社会公共利益和社会公众安全,关系到使用者的自身权益以及第三者的人身财产。施工人不仅应对施工质量负责,而且应对建设工程合理使用期间的质量安全承担责任。如果由于施工人的原因,在合理使用期限内发生了质量事故,造成发包人、最终用户或者第三者人身财产损害,那么施工人不仅应承担加害履行违约责任,而且还要依法承担相应的侵权责任,从而发生施工人违约责任与侵权责任之间的责任竞合。为此《合同法》第282条规定,因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。发包人可以选择违约责任或者侵权责任要求施工人赔偿损失,其他受损害人可以根据侵权责任要求施工人承担损害赔偿责任。
    以上是关于工程施工合同违约责任的解答。
    全文
    7 2017-10-10
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6675位律师在线平均3分钟响应99%好评
我国法律上规定工程施工合同违约责任有哪些?
一键咨询
  • 赤峰用户2分钟前提交了咨询
    174****8471用户3分钟前提交了咨询
    165****3880用户1分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户2分钟前提交了咨询
    赤峰用户2分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户1分钟前提交了咨询
    176****3443用户1分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户4分钟前提交了咨询
    153****6612用户1分钟前提交了咨询
    133****5377用户4分钟前提交了咨询
    通辽用户3分钟前提交了咨询
    152****6434用户1分钟前提交了咨询
    147****5814用户4分钟前提交了咨询
    142****7424用户1分钟前提交了咨询
    通辽用户1分钟前提交了咨询
  • 133****8557用户2分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户4分钟前提交了咨询
    144****8462用户1分钟前提交了咨询
    168****2382用户4分钟前提交了咨询
    141****1752用户1分钟前提交了咨询
    包头用户3分钟前提交了咨询
    130****1607用户1分钟前提交了咨询
    148****6552用户1分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户1分钟前提交了咨询
    153****4125用户4分钟前提交了咨询
    包头用户1分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户2分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户1分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户4分钟前提交了咨询
    158****4203用户3分钟前提交了咨询
    148****4378用户1分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户2分钟前提交了咨询
    130****1443用户2分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户1分钟前提交了咨询
    通辽用户3分钟前提交了咨询
    赤峰用户2分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户1分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户4分钟前提交了咨询
    158****8457用户3分钟前提交了咨询
    158****8110用户4分钟前提交了咨询
    162****0140用户3分钟前提交了咨询
    137****7141用户2分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户4分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户1分钟前提交了咨询
    175****0212用户3分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户2分钟前提交了咨询
    赤峰用户3分钟前提交了咨询
    147****1071用户3分钟前提交了咨询
    通辽用户4分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户2分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户4分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户3分钟前提交了咨询
    152****6763用户2分钟前提交了咨询
    161****5417用户3分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户3分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户4分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户3分钟前提交了咨询
    145****8887用户2分钟前提交了咨询
    170****0461用户4分钟前提交了咨询
    130****8563用户3分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户3分钟前提交了咨询
    161****7477用户2分钟前提交了咨询
    包头用户4分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户2分钟前提交了咨询
    136****1031用户4分钟前提交了咨询
    145****2860用户2分钟前提交了咨询
    通辽用户1分钟前提交了咨询
    131****3246用户2分钟前提交了咨询
    168****1652用户3分钟前提交了咨询
    157****8570用户3分钟前提交了咨询
    包头用户4分钟前提交了咨询
    164****0315用户4分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户1分钟前提交了咨询
    140****6535用户4分钟前提交了咨询
    137****5373用户2分钟前提交了咨询
    168****3322用户4分钟前提交了咨询
    156****3648用户2分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户1分钟前提交了咨询
    131****6013用户2分钟前提交了咨询
    136****6063用户3分钟前提交了咨询
    乌海用户3分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户1分钟前提交了咨询
    151****0155用户1分钟前提交了咨询
    136****1525用户3分钟前提交了咨询
    包头用户3分钟前提交了咨询
    173****0402用户2分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户2分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户4分钟前提交了咨询
    157****6476用户1分钟前提交了咨询
    163****4445用户4分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户3分钟前提交了咨询
    148****2738用户3分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户2分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户1分钟前提交了咨询
    包头用户1分钟前提交了咨询
    赤峰用户1分钟前提交了咨询
    132****6553用户4分钟前提交了咨询
    通辽用户4分钟前提交了咨询
    140****4352用户1分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
泰州134****8551用户2分钟前已获取解答
徐州181****2752用户1分钟前已获取解答
淮安188****6273用户1分钟前已获取解答
我国施工合同纠纷施工方违约的责任是什么?
我国施工合同纠纷施工方违约的责任是:向发包人支付违约金。工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金;工程交付时间不符合规定,按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。
10w+浏览
建设工程纠纷
因羁押期限届满取保候审后续程序包括几方面
[律师回复] 解析:
1.当取保候审的法定时限届满之际,负责执行的相关机构需提前十五日,以书面对照的方式向作出决定之有关机关进行通报,以便后者能够采取适当调节措施,并且必须于期满日期实现决定的贯彻执行,避免产生延迟现象;
2.执行机关接获指令之后,应当立即按照相关法规条款予以实施,同时将实际执行状况及时向上级报告;
3.取保候审期限届满之时,应当全额退还当事人所缴纳的保证金。
需要注意的是,虽然取保候审本身并不留下案底记录,然而一旦被判定为有罪,则会留下案底。
对于犯罪情节较轻、对社会危害程度较低或羁押期满而案件尚未审结的情况,可以通过缴纳一定数额的保证金,提交保证书,以及承诺随时接受传唤等方式,来实现刑事强制措施的执行。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
我国施工合同中止怎么算违约责任?
我国施工合同中止的违约责任的计算为违约方需要支付违约金,违约金的支付不得超过实际损失的30%。除了支付违约金以外,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,没有违约的一方还可以要求违约方继续履行、采取补救措施或者是承担损害赔偿责任等
10w+浏览
建设工程纠纷
非国家职务侵占罪量刑怎么判
[律师回复] 解析:
对于涉及公司、企业或其它相关机构的工作人员,若其为了满足个人利益,不适当地运用职务上所赋予的权力,私自将本单位资产非法据为己有,且涉案金额在数额较大的范围内,应处以三年以下有期徒刑或者拘役之罚,同时还需负担相应的罚金处罚。
如果涉案金额高达数额巨大的层次,那么此类行为便足够构成犯罪,所面临的惩罚则将从三年以上延长至十年以下有期徒刑之罚,同时仍需缴纳相应的罚金处罚。
当涉案金额达到数额特别巨大之时,此类犯罪行为将被判定为重罪,嫌疑人必将历经十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,并且同样需要承担罚金处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6574位律师在线
立即咨询
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
我国签订施工合同违约可以吗?
我国签订施工合同违约是不可以的,只要是违约就需要承担相应的违约责任。?在我国的建筑合同的法律关系中,合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
我国施工合同工期违约的法律规定是什么?
我国施工合同工期违约的法律规定是:施工合同在工期违约的,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题紧急?在线问律师 >
7024 位律师在线,高效解决问题
我国施工合同无效是否可以主张违约金?
我国施工合同无效是不可以主张违约金的。在我国无效的建筑施工合同中,如果被认为民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应