律图审稿专业委员会3轮严审

我朋友的亲戚最近接了一个施工项目,并签了合同,但是具体怎么执行不是很清楚,请问施工合同履行管理制度是怎样的,谢谢。

帮助10人 1.3k浏览 匿名 2018-03-19 佳木斯
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    你好,以下是承包人的一般义务:
      承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范,并履行以下义务:
      
    (1)办理法律规定应由承包人办理的许可和批准,并将办理结果书面报送发包人留存;
      
    (2)按法律规定和合同约定完成工程,并在保修期内承担保修义务;
      
    (3)按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施,办理工伤保险,确保工程及人员、材料、设备和设施的安全;
      
    (4)按合同约定的工作内容和施工进度要求,编制施工组织设计和施工措施计划,并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责;
      
    (5)在进行合同约定的各项工作时,不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利,避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地,影响他人作业或生活的,应承担相应责任;
      
    (6)按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作;
      
    (7)按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施,确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全,防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失;
      
    (8)将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程,且应及时支付其雇用人员工资,并及时向分包人支付合同价款;
      
    (9)按照法律规定和合同约定编制竣工资料,完成竣工资料立卷及归档,并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人;
      
    (10)应履行的其他义务。
      承包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。
    全文
    7 2018-03-19
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    你好,施工合同履行管理制度包括以下内容:
    (1)许可或批准
      发包人应遵守法律,并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
      因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
      
    (2)发包人代表
      发包人更换发包人代表的,应提前7天书面通知承包人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务,并导致合同无法继续正常履行的,承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
      
    (3)提供施工现场
      除专用合同条款另有约定外,发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
      
    (4)提供施工条件
      除专用合同条款另有约定外,发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:
      
    ①将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内;
      
    ②保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件;
      
    ③协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作,并承担相关费用;
      
    ④按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
      
    (5)提供基础资料
      发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,地质勘察资料,相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
      因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
      
    (6)资金来源证明及支付担保
      除专用合同条款另有约定外,发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内,向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
      除专用合同条款另有约定外,发包人要求承包人提供履约担保的,发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式,具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
      
    (7)支付合同价款
      发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
      
    (8)组织竣工验收
      发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
      
    (9)现场统一管理协议
      发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议,明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。
    全文
    7 2018-03-19
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6912位律师在线平均3分钟响应99%好评
帮朋友问一下施工合同履行管理制度是怎样的
一键咨询
  • 七台河用户3分钟前提交了咨询
    174****5430用户2分钟前提交了咨询
    鸡西用户3分钟前提交了咨询
    146****4006用户4分钟前提交了咨询
    152****8158用户2分钟前提交了咨询
    171****8206用户2分钟前提交了咨询
    163****7405用户2分钟前提交了咨询
    鹤岗用户3分钟前提交了咨询
    佳木斯用户3分钟前提交了咨询
    151****6747用户4分钟前提交了咨询
    鹤岗用户3分钟前提交了咨询
    130****1185用户2分钟前提交了咨询
    167****5028用户1分钟前提交了咨询
    绥化用户2分钟前提交了咨询
    鸡西用户4分钟前提交了咨询
  • 哈尔滨用户3分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户3分钟前提交了咨询
    136****0744用户1分钟前提交了咨询
    147****1643用户1分钟前提交了咨询
    158****8785用户3分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户2分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户4分钟前提交了咨询
    175****8434用户1分钟前提交了咨询
    157****3324用户4分钟前提交了咨询
    佳木斯用户2分钟前提交了咨询
    大庆用户4分钟前提交了咨询
    牡丹江用户4分钟前提交了咨询
    146****4163用户3分钟前提交了咨询
    146****0830用户3分钟前提交了咨询
    伊春用户3分钟前提交了咨询
    165****1701用户1分钟前提交了咨询
    156****0822用户3分钟前提交了咨询
    155****0077用户4分钟前提交了咨询
    134****6783用户2分钟前提交了咨询
    148****1518用户2分钟前提交了咨询
    伊春用户2分钟前提交了咨询
    双鸭山用户2分钟前提交了咨询
    鹤岗用户4分钟前提交了咨询
    170****6601用户3分钟前提交了咨询
    150****0541用户4分钟前提交了咨询
    131****0208用户2分钟前提交了咨询
    伊春用户3分钟前提交了咨询
    167****4124用户1分钟前提交了咨询
    164****6247用户4分钟前提交了咨询
    165****1731用户2分钟前提交了咨询
    鸡西用户4分钟前提交了咨询
    七台河用户4分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户2分钟前提交了咨询
    138****1715用户2分钟前提交了咨询
    165****4708用户1分钟前提交了咨询
    黑河用户2分钟前提交了咨询
    伊春用户2分钟前提交了咨询
    伊春用户1分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户2分钟前提交了咨询
    鸡西用户4分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户3分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户4分钟前提交了咨询
    175****5534用户2分钟前提交了咨询
    150****7514用户3分钟前提交了咨询
    鹤岗用户3分钟前提交了咨询
    178****4616用户4分钟前提交了咨询
    绥化用户4分钟前提交了咨询
    167****8166用户2分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户4分钟前提交了咨询
    162****7520用户2分钟前提交了咨询
    牡丹江用户4分钟前提交了咨询
    双鸭山用户3分钟前提交了咨询
    佳木斯用户3分钟前提交了咨询
    130****6400用户1分钟前提交了咨询
    双鸭山用户3分钟前提交了咨询
    168****8425用户3分钟前提交了咨询
    鹤岗用户3分钟前提交了咨询
    162****7886用户2分钟前提交了咨询
    175****8884用户4分钟前提交了咨询
    132****2455用户3分钟前提交了咨询
    167****1737用户1分钟前提交了咨询
    143****7353用户2分钟前提交了咨询
    141****1331用户1分钟前提交了咨询
    172****3115用户1分钟前提交了咨询
    鹤岗用户3分钟前提交了咨询
    鸡西用户3分钟前提交了咨询
    七台河用户2分钟前提交了咨询
    142****2345用户3分钟前提交了咨询
    160****4646用户1分钟前提交了咨询
    166****6406用户2分钟前提交了咨询
    177****2500用户4分钟前提交了咨询
    鸡西用户1分钟前提交了咨询
    双鸭山用户1分钟前提交了咨询
    137****5377用户1分钟前提交了咨询
    伊春用户3分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户1分钟前提交了咨询
    166****7642用户4分钟前提交了咨询
    176****1687用户4分钟前提交了咨询
    绥化用户2分钟前提交了咨询
    伊春用户4分钟前提交了咨询
    黑河用户3分钟前提交了咨询
    161****0858用户2分钟前提交了咨询
    佳木斯用户4分钟前提交了咨询
    双鸭山用户3分钟前提交了咨询
    大庆用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
扬州134****2037用户1分钟前已获取解答
泰州181****1052用户4分钟前已获取解答
沭阳156****4910用户1分钟前已获取解答
问男朋友借钱打借条吗?
问男朋友借钱打借条,主要就是因为借条是属于证明双方之间存在债权债务关系的一种书面的凭证。同时存在着大额借款的情况之下,那么应当是由债务人当面的书写规范和严谨的借条,这样也有利于避免发生纠纷。
10w+浏览
债权债务
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
男朋友家暴什么程度可以判刑?
男朋友家暴到造成伤害的,如造成轻伤以上结果的是可以判刑的,可以按照故意伤害罪来进行处理,处3年以下有期徒刑,造成了重伤的还可以处3-10年有期徒刑,具体情况可以根据实际来判决。
10w+浏览
婚姻家庭
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
信用卡被朋友提额度了怎么办?
信用卡被朋友提额度了需要通知发卡银行,然后办理挂失。当然了,若被提额度的金额比较大,达到了诈骗罪的立案标准,应当及时的到当地的公安机关报警处理,公安机关会对此立案侦查的。
10w+浏览
债权债务
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
涉嫌朋友问借钱不还怎么办
朋友借钱不还,当事人可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决,当事人如果要提起诉讼,需要准备好起诉状以及与案件相关的证据材料递交到有管辖权的人民法院。若是依旧不知道朋友问借钱不还怎么办可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
债权债务
问题紧急?在线问律师 >
5061 位律师在线,高效解决问题
男朋友欠我钱问几次都不还
据我国《中华人民共和国民法典》第五百七十九条明确规定,当借贷双方其中一方未能如期履行金钱债务时,另一方可据此请求其偿付相应款项。倘若贵为您的男友曾欠下您的款项,那么您便可行使追索权,要求他按时偿还,若遭辩驳亦可根据上述法律条款向有管辖权的法院提交诉状,请求法院裁定其履行应负之债。
10w+浏览
债权债务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

*