建设工程纠纷 法律问答
1245
万
解答量
2688
万
浏览量
东湖新...-付杰律师14分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
工程建设用侵权产品，监理是否担责[律师回复] 工程建设用了侵权产品，监理要不要担责呢？这得看具体情况。 根据《民法典》等法律，监理单位要按合同和法规履行监理职责，监督工程质量、安全等。要是监理单位尽到了合理审查、监督义务，在能力范围内对使用产品做了必要检查，没发现产品侵权，通常不用担责。毕竟监理审查能力和手段有限，不能要求他们精准判断所有产品的知识产权状况。 不过，要是监理单位有过错，就可能要担责了。比如，监理单位明明知道产品侵权却不制止，或者没按监理合同和规范要求审查产品，疏忽懈怠，让侵权产品用在了工程建设上，那监理单位可能就得和建设单位等一起承担连带责任。被侵权人可以要求监理单位赔偿损失。 所以，工程建设用侵权产品时，判断监理是否担责，关键看他们有没有尽到监理义务，有没有过错。要是对这方面还有疑问，建议找专业人士精准咨询。黄冈法务
5解答 4.8w浏览 -
不进行招标的情况都有什么[律师回复] 在招标投标活动中，依据《中华人民共和国招标投标法》和相关法规，有不少情况是可以不进行招标的。 要是项目涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾，或者是利用扶贫资金以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适合招标，按照国家规定就不用招标。 对于技术复杂或者有特殊要求，又或者受到自然地域环境限制，导致只有少量潜在投标人可供选择的项目，只要经过相关部门批准，也能不招标。要是项目采用特定专利或者专有技术，或者建筑艺术造型有特殊要求，只有一家供应商能提供服务，同样不用招标。 如果采购人自己就能建设、生产或者提供相关项目，那没必要招标。已通过招标选定的特许经营项目投资人若能自行建设、生产或者提供的，也不必招标。 要是必须向原中标人采购工程、货物或者服务，不然会影响施工或者功能配套要求，这种项目不用重新招标。还有国家规定的其他特殊情形，也可能允许不进行招标。 不过得注意，不进行招标的项目，要严格按照相关审批程序和要求来办理，这样才能确保符合法律规定。大家可别随意跳过招标环节，否则可能会面临法律风险。宜昌法务
5解答 4.3w浏览 -
材料款是否可用于抵扣工程款[律师回复] 材料款能不能用来抵扣工程款，得看具体情况。 要是双方在合同里明确说了材料款能抵扣工程款，按照《民法典》里合同自治的原则，这个约定是有法律效力的。那双方就得按合同来，材料款就能用来抵扣工程款。 就算合同里没这么写，只要双方事后商量好了可以抵扣，这也形成了有效的协议，同样能进行抵扣。 但要是既没有合同约定，双方也没达成抵扣的共识，那就不能随便用材料款去抵扣工程款。因为材料款和工程款性质不一样，对应的权利和义务也不同。材料款是根据材料供应合同产生的，工程款则是基于建设工程合同产生的。随便抵扣可能会引发纠纷，损害一方的合法权益。 在实际操作时，如果要进行抵扣，双方最好签个书面协议，把抵扣的金额、方式、时间这些具体内容写清楚，这样能避免以后产生争议。要是因为抵扣问题起了纠纷，可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼这些方式来解决。宜昌法务
5解答 4.6w浏览
-
工程工期拖延了该怎么去索赔[律师回复] 工程工期拖延了，该怎么索赔呢？这得先搞清楚索赔主体、依据和程序。 第一步是确定责任方。要是因为发包方的问题导致工期拖延，比如没按时交付施工场地、没及时提供施工图纸，那承包方就有权利索赔。但要是承包方自身管理没做好、组织不得力，发包方就可能要求承包方担责。 索赔得有足够的证据。承包方要把和工期拖延相关的资料收集保存好，像施工日志、会议纪要、来往的函件，还有工程照片、视频这些，用来证明是发包方的错才导致工期延误，以及自己因此遭受了哪些损失，像停工和窝工费、机械设备闲置费、材料仓储费等。 还要按合同约定的程序走。一般情况下，承包方得在索赔事件发生后的规定时间内，给发包方发索赔意向通知，接着在规定时间里报送正式的索赔报告，详细说说索赔的理由和金额。要是发包方对索赔有意见，双方可以先好好协商，要是协商不成，就根据合同约定，选择仲裁或者去法院打官司解决。恩施法务
5解答 4.7w浏览 -
工程未竣工可不可以主张工程款[律师回复] 工程没竣工，承包人在某些情况下也能主张工程款。按照《中华人民共和国民法典》和相关建设工程司法解释，建设工程施工合同解除时，如果已完成的工程质量合格，发包人要按约定支付相应价款。比如因为发包人违约等原因导致合同解除、工程未竣工，同时已完工程质量也达标，承包人就能索要已完部分的工程款。 要是已完工部分质量不合格但能修复，承包人承担修复费用后，可以主张工程款；若修复后还是不合格，承包人就不能请求按合同约定折价补偿。 另外，建设工程施工合同无效，不过工程验收合格，承包人可参照合同约定获得工程款折价补偿；合同无效且工程验收不合格，但修复后合格，发包人要支付工程款，修复费用由承包人承担；若修复后仍不合格，承包人同样不能请求折价补偿。 所以，工程没竣工，只要符合上述条件，承包人就能依法索要工程款，维护自身权益。湖北法务
5解答 4.8w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
伪造公司债券金额75万如何判伪造公司债券金额达75万属数额巨大。法律规定，伪造、变造公司债券，数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役等；数额巨大的，处三到十年有期徒刑等。司法实践中，个人伪造公司债券超五十万即属数额巨大，会在相应量刑幅度内，结合犯罪情节、悔罪表现等综合判决。1.4k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
变造企业债券金额50万按什么标准判变造企业债券金额达50万构成变造企业债券罪，属数额巨大。个人犯罪数额较大处三年以下有期徒刑等，数额巨大处三年以上十年以下有期徒刑等。单位犯罪对单位判罚金，主管和责任人处三年以下有期徒刑或拘役，量刑由法院依情节判定。1.8k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
伪造公司债券金额6万要坐牢多久伪造公司债券金额达6万已构成伪造公司债券罪，相关司法解释规定债券总面额超5万就应立案追诉。依据刑法，伪造公司债券数额较大，处三年以下有期徒刑或拘役，可并处罚金或单处罚金1 - 10万，6万通常属“数额较大”范畴。量刑会综合考量犯罪情节和悔罪表现，有自首、立功情节可从轻，是累犯则从重。1.9k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
133****5791
176****7392
152****3458
