建设工程纠纷 法律问答
1228
万
解答量
2654
万
浏览量
麦积区-周文...律师4分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
遇到建设方拖欠工程款要怎么做[律师回复] 施工方碰到建设方拖欠工程款，可按以下办法处理。 先试试协商解决。施工方主动和建设方聊聊，弄清楚拖欠的原因，友好地商定还款计划。协商时要留好记录，像会议纪要、聊天记录这些，后面可能用得上。 要是协商没用，就发催款函。用书面形式告诉建设方工程款数额、支付时间和逾期后果，通过邮政特快专递等能查询的方式送达，并且保留好凭证。 也能找第三方调解，比如让行业协会、建设行政主管部门帮忙，促使双方达成解决办法。 如果前面这些方法都行不通，施工方得赶紧走法律程序。准备好建设工程合同、施工图纸、工程验收报告、工程量清单、发票等证据，到有管辖权的法院起诉。诉讼时，根据情况可以申请财产保全，避免建设方转移财产，保证判决能顺利执行。要是建设工程已经竣工交付，施工方有工程价款优先受偿权，要在法定期限内主张，能就工程折价或者拍卖的钱优先拿到工程款。本地专业咨询...
5解答 4w浏览 -
工期延期是否给费用[律师回复] 工期延期后费用给不给，得结合实际情况来定。下面就不同原因导致的工期延期，说说费用支付的事儿。 要是发包方的问题造成工期延期，像没按约定给施工场地、没及时交付图纸、没按时付工程进度款等，按照《民法典》，发包方得赔偿承包方的损失，像人员窝工费、设备闲置费这些增加的费用都得给。承包方有权利找发包方要这笔钱。所以发包方在项目里得按约定履行自己的义务，避免给自己带来不必要的赔偿麻烦。 遇到不可抗力因素，像自然灾害、战争这类情况让工期延期，按照公平原则，双方各自承担自己的损失。一般来说发包方不用额外给费用，但可能会同意把工期往后顺延。这种时候双方都得做好自己的应对措施，减少损失。 要是承包方自己的原因导致工期延期，比如施工安排没做好、人员不够等，承包方不但不能找发包方要额外费用，还可能要承担违约责任，赔偿发包方因为工期延误产生的损失，像发包方的额外支出或者预期收益损失等。所以承包方得好好组织施工，避免出现自身原因的延误。 要是第三方原因，比如供应商没按时供货，就得看合同咋约定的。如果合同说发包方负责协调第三方问题，那发包方可能要给承包方相关费用；要是约定承包方负责，费用就得承包方自己担。签合同的时候双方就得把第三方问题的责任和费用明确好。律图临夏
5解答 3.1w浏览 -
建筑工地临时工被解雇怎么办[律师回复] 建筑工地临时工被解雇，有不同处理方式。 要是临时工和建筑方签了劳动合同，被违法解雇，按《中华人民共和国劳动合同法》，临时工有权让建筑方支付赔偿金。赔偿金一般是经济补偿的两倍。经济补偿按照临时工在单位的工作年限算，满一年给一个月工资；六个月以上不满一年，按一年算；不满六个月，给半个月工资。 没签劳动合同，但能证明存在事实劳动关系，像有工资支付凭证、工作证、考勤记录等，临时工也受法律保护。建筑方无正当理由解雇，临时工能要求支付未签合同期间的双倍工资差额和经济补偿。 要是建筑方因临时工不符合录用条件、严重违反规章制度等合法理由解雇，就不用支付经济补偿或赔偿金。 遇到这种情况，临时工可以先和建筑方协商。协商不成，能向劳动监察部门投诉，让劳动监察部门责令建筑方改正。也可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁结果不服，还能去法院起诉。律图平凉
5解答 3.4w浏览 -
工程延期违约金时效多长[律师回复] 工程延期违约金的诉讼时效通常是三年。依据《中华人民共和国民法典》，向法院请求保护民事权利，其诉讼时效期间为三年。该期间从权利人知道或应当知道权利受损以及义务人时起算。 在工程延期违约金纠纷里，发包方一旦知道或应知道承包方存在工程延期违约行为，诉讼时效就开始计算。要是在这三年里，权利人向义务人提出履行要求、义务人同意履行义务、权利人提起诉讼或申请仲裁等，诉讼时效会中断。从中断时开始，诉讼时效期间重新计算。 还有，从权利受损之日起超过二十年的，法院不再提供保护。不过有特殊情况时，法院可根据权利人的申请决定延长。所以，遇到工程延期违约情况，权利人要及时主张自己的权利，不然超过诉讼时效，可能会丧失胜诉权。平台精选咨询...
5解答 4.3w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
资产划拨的税务认定如何进行资产划拨的税务认定需依据具体情况处理。若符合规定条件的企业间资产划拨，如具有合理商业目的、不以减少等为主要目的等，可适用特殊性税务处理，暂不确认所得。不符合条件的，需按规定确认资产转让所得或损失，依法缴纳企业所得税等相关税费。1.5k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
税务追诉期限到底是多长税务追诉期限根据违法行为不同而有差异。一般情况下，违反税收法律、行政法规应当给予行政处罚的行为，在五年内未被发现的，不再给予行政处罚；而对于偷税、抗税、骗税等行为，税务机关可无限期追征其未缴或者少缴的税款、滞纳金或者所骗取的税款。1.9k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
176****3387
136****4032
181****6841
