律图审稿专业委员会3轮严审

不可抗力的工程应该怎么办

10w+浏览 匿名 2021-02-25 广东东莞
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    您好,针对您的问题解答如下,   1.22款说:“不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。”在通用条款第39条则说:“不可抗力包括因战争、、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。”39.3款里说:因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:

    1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;

    2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

    3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;

    4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;

    5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;

    6)延误的工期相应顺延。其中第(
    2)、(
    3)条的规定与FIDIC红皮书、新红皮书的规定就完全相反。在红皮书里,将这些不可抗力都列进“雇主的风险”。而对于雇主的风险造成的损失,则全部由雇主承担。红皮书里又将一部分雇主的风险——大体是除自然灾害外的不可抗力,列为“特殊风险”。在通用条件里,65.1承包人对任何由第65.2款特殊风险引起的有关下列情况,均不负赔偿及其他责任:(
    )除了对按第39条规定在特殊风险发生前被宣布为不合格的工程以外,对本工程的破坏或损害;(
    b)对业主或第三者的财产的破坏或损害;(
    c)对人身的伤亡。从65.1里我们看到,特殊风险发生后,承包商对人身伤亡不承担赔偿责任。
    全文
    2021-04-13
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6654位律师在线平均3分钟响应99%好评
不可抗力的工程应该怎么办
一键咨询
  • 141****7063用户2分钟前提交了咨询
    147****0020用户1分钟前提交了咨询
    140****2257用户3分钟前提交了咨询
    茂名用户3分钟前提交了咨询
    广州用户2分钟前提交了咨询
    清远用户4分钟前提交了咨询
    142****1642用户1分钟前提交了咨询
    江门用户4分钟前提交了咨询
    160****7621用户2分钟前提交了咨询
    147****6287用户1分钟前提交了咨询
    梅州用户3分钟前提交了咨询
    176****3743用户4分钟前提交了咨询
    珠海用户4分钟前提交了咨询
    广州用户3分钟前提交了咨询
    河源用户4分钟前提交了咨询
  • 韶关用户1分钟前提交了咨询
    177****1552用户2分钟前提交了咨询
    东莞用户2分钟前提交了咨询
    156****2516用户4分钟前提交了咨询
    湛江用户1分钟前提交了咨询
    134****4531用户1分钟前提交了咨询
    清远用户3分钟前提交了咨询
    珠海用户3分钟前提交了咨询
    梅州用户2分钟前提交了咨询
    146****6765用户3分钟前提交了咨询
    158****4874用户4分钟前提交了咨询
    166****3345用户4分钟前提交了咨询
    175****0287用户1分钟前提交了咨询
    深圳用户3分钟前提交了咨询
    154****0808用户3分钟前提交了咨询
    168****2321用户3分钟前提交了咨询
    161****8544用户3分钟前提交了咨询
    肇庆用户2分钟前提交了咨询
    江门用户3分钟前提交了咨询
    揭阳用户2分钟前提交了咨询
    157****5023用户4分钟前提交了咨询
    茂名用户3分钟前提交了咨询
    150****1656用户2分钟前提交了咨询
    145****6600用户3分钟前提交了咨询
    157****8543用户3分钟前提交了咨询
    汕头用户4分钟前提交了咨询
    140****2067用户1分钟前提交了咨询
    广州用户3分钟前提交了咨询
    166****5451用户4分钟前提交了咨询
    155****7016用户4分钟前提交了咨询
    茂名用户1分钟前提交了咨询
    潮州用户4分钟前提交了咨询
    157****0757用户2分钟前提交了咨询
    汕尾用户4分钟前提交了咨询
    江门用户1分钟前提交了咨询
    佛山用户4分钟前提交了咨询
    茂名用户4分钟前提交了咨询
    142****4866用户3分钟前提交了咨询
    汕头用户4分钟前提交了咨询
    惠州用户4分钟前提交了咨询
    阳江用户4分钟前提交了咨询
    汕头用户1分钟前提交了咨询
    156****0580用户3分钟前提交了咨询
    173****1682用户3分钟前提交了咨询
    145****7181用户4分钟前提交了咨询
    164****0635用户4分钟前提交了咨询
    164****8472用户4分钟前提交了咨询
    160****1058用户4分钟前提交了咨询
    172****7361用户1分钟前提交了咨询
    汕尾用户4分钟前提交了咨询
    梅州用户4分钟前提交了咨询
    133****4115用户1分钟前提交了咨询
    潮州用户4分钟前提交了咨询
    152****8725用户3分钟前提交了咨询
    潮州用户3分钟前提交了咨询
    154****1213用户4分钟前提交了咨询
    清远用户2分钟前提交了咨询
    163****2880用户1分钟前提交了咨询
    揭阳用户3分钟前提交了咨询
    130****3717用户2分钟前提交了咨询
    清远用户3分钟前提交了咨询
    中山用户4分钟前提交了咨询
    汕头用户1分钟前提交了咨询
    佛山用户1分钟前提交了咨询
    143****2467用户4分钟前提交了咨询
    江门用户1分钟前提交了咨询
    147****5131用户4分钟前提交了咨询
    167****7621用户2分钟前提交了咨询
    151****6766用户1分钟前提交了咨询
    168****4020用户4分钟前提交了咨询
    132****2668用户2分钟前提交了咨询
    汕头用户1分钟前提交了咨询
    深圳用户1分钟前提交了咨询
    176****1652用户1分钟前提交了咨询
    河源用户2分钟前提交了咨询
    170****7085用户3分钟前提交了咨询
    茂名用户3分钟前提交了咨询
    167****8231用户2分钟前提交了咨询
    梅州用户2分钟前提交了咨询
    珠海用户4分钟前提交了咨询
    江门用户1分钟前提交了咨询
    157****2347用户2分钟前提交了咨询
    154****2567用户1分钟前提交了咨询
    韶关用户3分钟前提交了咨询
    154****3735用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
宿迁188****1422用户2分钟前已获取解答
南京178****7730用户3分钟前已获取解答
镇江134****4593用户1分钟前已获取解答
不可抗力原因辞退员工协议应该怎么写
因不可抗力因素辞退员工的协议书的写法是先写标题,在正文当中对劳资双方的信息进行简明扼要的介绍,最关键就是写清楚辞退员工的原因,及双方的责任跟义务,结尾的部分必须要加盖用人单位的公章,标注协议书出具的时间。
10w+浏览
劳动纠纷
在线起诉离婚的流程是怎样的
[律师回复] 解析:
关于网上提起离婚诉讼的详细流程认证如下:
首先,您需在系统上完成注册及登录操作途中必须确保注册信息真实无误。
其次,在登入之后,依照系统指示如实填写有关原告与被告的基本信息,以及明确阐述您的诉讼请求与相关事实支撑。
紧接着,就是将支持您诉讼请求的各类资料如结婚证、身份证件、财产证明文件乃至子女抚养权佐证等按照要求上传至系统中。
最后,在递交完成所有起诉所需资料和证据材料之后,您还应履行缴纳诉讼费用的义务。
诉讼费用数额的具体情况将视您提出的诉讼请求而定。
完成上述步骤后,您只需静待法院对您提交的诉状及其所附证据展开立案审查工作,若条件符合标准,法院将予以立案并通过系统渠道及时向您发出立案通知。
在法院立案审批完成后,他们将会酌情安排庭审时间并通知您参与。
庭审形式可能为远程线上模式,当然也有可能涉及您亲自前往法院出席的可能性。
法庭审判工作公正公开,待庭审程序全部结束后,法院会根据案件事实及提供的证据,依法作出裁决。
值得注意的是,虽然以上即是网上提起离婚诉讼的通用流程,不过具体的步骤可能会因为各地区司法机关的具体细则规定略有差异。
法律依据:
《民法典》第一千零七十九条
夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚。
有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:
(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪,另一方提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满一年,一方再次提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
工程施工不可抗力怎么处理,不可抗力因素范围
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与工程施工不可抗力怎么处理,不可抗力因素范围相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
建设工程纠纷
商品房建造到交房流程是怎样的
[律师回复] 解析:
评定甲级监理单位应满足以下条件:
首先,该企业必须是具有独立法人资格,并且其注册资本不得少于人民币300万元。
其次,企业技术负责人必须持有注册监理工程师证书,而且在工程建设领域拥有至少15年的丰富实践经验或者具有较高的工程类职称。
接着,注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或其他相关的勘察设计注册工程师总共有不少于25人次,其中,相应专业类型的注册监理工程师不少于《专业资质注册监理工程师人数配备表》中所规定的要求,注册造价工程师不少于2名。
此外,该企业需要在过去两年内独立承担过3个以上相同专业的二级工程项目的监理工作,但是,对于那些已获得甲级设计资质或一级及以上施工总承包资质的企业来说,如果它们申请的是本专业工程类别的甲级资质,那么这点可以例外。
最后,该企业必须有健全的组织架构和质量管理体系,同时还需建立和完善技术、档案等各项管理制度。
此外,企业还应有必备的工程实验检测设备,申请工程监理资质日期的前一年内未出现过本规定第十六条禁止的任何行为。
同样地,该企业申请工程监理资质之日的前一年内也不能因为自身的监理责任而导致重大质量事故发生,同时不应该发生三级以上工程建设重大安全事故或者两起以上四级工程建设安全事故。
法律依据:
《工程监理企业资质管理规定》第六条工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质。
其中,专业资质按照工程性质和技术特点划分为若干工程类别。
综合资质、事务所资质不分级别。
专业资质分为甲级、乙级;其中,房屋建筑、水利水电、公路和市政公用专业资质可设立丙级。
快速解决“房产纠纷”问题
当前6675位律师在线
立即咨询
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
人防工程的抗力等级分几级?
人防等级的划分有四种方式来划分的:1、按抗力等级划分,可分为1、2、2b、3、4、4b、5、6等8个等级,工程可直接称为某级人防工程。2、按战时用途划分,可分为指挥通讯、人员掩蔽、医院、救护站、仓库、车库等。3、按平时用途可分为商场、游乐场、游馆、影剧院。4、按防化等级可分为甲、乙、丙、丁4个等级。
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
按照抗力划分,人防工程分几级?
1、按抗力等级划分,可分为1、2、2b、3、4、4b、5、6等8个等级,工程可直接称为某级人防工程。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题紧急?在线问律师 >
4667 位律师在线,高效解决问题
拖欠工程款应该如何应对
1、完善施工合同中的对应条款。2、重视签证管理,特别是对于一些涉及到竣工结算、工程索赔的签证资料,应当特别重视。3、充分运用建设工程价款优先受偿权。4、在执行过程中申请对发包人的到期债权予以强制执行。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应