4.7k浏览
帮助46人
在线
巩海冬律师
5.0分回复率：98%
最快9秒应答
咨询我
最新修订 | 2024-02-22
合同编号：_________- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
甲 方：_________
联系人：_________
乙 方：_________
联系人：_________
甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址：_________
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________
法定代表或其委托人：_________ 法定代表或其委托人：_________
签约时间：_________年___月___日 签约地点：_________
关于弱电工程承包合同请参考！
律师说法·建设工程纠纷
-
怎么注册一个公司流程企业注册流程如下：首先需1-3个工作日进行名称核准，然后5-15个工作日内准备并提交资料。审批通过后，通常预约当日即可领取营业执照。最后，1-2个工作日内完成刻章等后续事宜。1.3k浏览
公司设立
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
怎样证明是父母遗产继承人为深入了解此问题，需搜集资料：1)证明被继承人生前婚姻状况及子女信息的材料；2)提供被继承人直系、法定拟制或紧密联系的旁系亲属的姓名、性别、年龄、工作单位及居住地址的详细说明。2k浏览
遗产继承
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
欠条起诉流程是怎样的1.债权方递交起诉状、副本及证据材料。2.法院审查后立案。3.发送起诉状副本给被告方。4.被告方提出书面答辩意见。5.法院公开审理和调查。6.法院做出最终裁判。1.3k浏览
个人债务
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
热门问答·建设工程纠纷
有建设工程纠纷问题找本地律师
问题没解答? 125328人选择咨询律师
弱电工程承包合同怎么签
一键咨询
为您推荐
弱电工程承包需注意
强弱电线路应分开、不同弱电线之间需分开走管、先布管再走线、避免同一管内线路过多、避免走折断式直角弯
10w+浏览
建设工程纠纷
涉嫌袭警罪多严重判刑包括什么
[律师回复] 解析：
1.根据相关法律规定，对于袭警的违法行为，应处以三年以下有期徒刑、拘役或管制的处罚。
2.若该行为对执法人员的生命安全产生了重大威胁，则应判处三年以上七年以下有期徒刑的刑期。
3.我们要注意到，根据两高一部（最高人民法院、最高人民检察院和公安部）发布的《关于依法惩治袭警违法犯罪行为的指导意见》，袭击警察这一行为并非仅当给执法者带来身体伤害时才被视为触犯刑法，即使未实际导致伤害也可视为构成犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
第五款【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。
1.根据相关法律规定，对于袭警的违法行为，应处以三年以下有期徒刑、拘役或管制的处罚。
2.若该行为对执法人员的生命安全产生了重大威胁，则应判处三年以上七年以下有期徒刑的刑期。
3.我们要注意到，根据两高一部（最高人民法院、最高人民检察院和公安部）发布的《关于依法惩治袭警违法犯罪行为的指导意见》，袭击警察这一行为并非仅当给执法者带来身体伤害时才被视为触犯刑法，即使未实际导致伤害也可视为构成犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
第五款【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。
3.5w浏览
问题没解决？试试问律师吧~
精选本地好评律师，为您提供1对1专业解答
立即问律师
弱电工程承包需注意什么
1、强弱电线路应分开2、不同弱电线之间需分开走管3、先布管再走线4、避免同一管内线路过多5、避免走折断式直角弯 走线的时候注意线管不要直接折断式的转直角，这样很容易造成线穿不过去，且对信号影响也很大，最好用大弯连接。
10w+浏览
建设工程纠纷适用于取保候审的条件包括什么
[律师回复] 解析：
关于取保候审这一制度的具体适用情况可以具体细分为以下几个方面：
首先是当被指控者可能会受到管制、拘役或是与其他刑罚并用的独立刑罚时，即可考虑采用取保候审这一措施；
其次，如果被指控者可能会面临有期徒刑等较重刑罚，但采取取保候审不会对社会造成明显的威胁和损害时，也可适用取保候审；
再者，若被指控者患有严重疾病、生活无法自理，或正处于孕期或哺乳期，且采取取保候审不会对社会产生危害时，同样可以考虑使用取保候审；
最后，在案件审理过程中，若羁押期限已到，而案件仍未审结完毕，此时也需考虑采用取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
关于取保候审这一制度的具体适用情况可以具体细分为以下几个方面：
首先是当被指控者可能会受到管制、拘役或是与其他刑罚并用的独立刑罚时，即可考虑采用取保候审这一措施；
其次，如果被指控者可能会面临有期徒刑等较重刑罚，但采取取保候审不会对社会造成明显的威胁和损害时，也可适用取保候审；
再者，若被指控者患有严重疾病、生活无法自理，或正处于孕期或哺乳期，且采取取保候审不会对社会产生危害时，同样可以考虑使用取保候审；
最后，在案件审理过程中，若羁押期限已到，而案件仍未审结完毕，此时也需考虑采用取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
3.2w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
跨省刑拘如何取保候审流程
[律师回复] 解析：
针对跨越省级行政区划的刑事案件，取保候审的具体操作程序如下：
首先，当事人、其近亲属以及聘请的辩护律师可向办理案件的司法机构正式提出取保候审的申请；
其次，办案单位应依照相关程序填写并递交《呈请取保候审报告书》，经过县级市或者地级市公安机关负责人严格审批后方可生效；紧接着，取保申请人需提出自己的担保人选或者缴纳适当数额的保证金作为保证，等待办案单位审查通过，审核合格后需填写相应的保证书；
然后，需要办理《取保候审决定书》以便后续执行，并召开专门会议向被取保候审人传达明确的规定、详细交代所包含的各项事务以及可能面临的法律责任等事项；
最后，在完成上述所有步骤之后，应向被取保候审人宣布并告知相关规定和注意事项，确保其充分了解自身权利义务。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
针对跨越省级行政区划的刑事案件，取保候审的具体操作程序如下：
首先，当事人、其近亲属以及聘请的辩护律师可向办理案件的司法机构正式提出取保候审的申请；
其次，办案单位应依照相关程序填写并递交《呈请取保候审报告书》，经过县级市或者地级市公安机关负责人严格审批后方可生效；紧接着，取保申请人需提出自己的担保人选或者缴纳适当数额的保证金作为保证，等待办案单位审查通过，审核合格后需填写相应的保证书；
然后，需要办理《取保候审决定书》以便后续执行，并召开专门会议向被取保候审人传达明确的规定、详细交代所包含的各项事务以及可能面临的法律责任等事项；
最后，在完成上述所有步骤之后，应向被取保候审人宣布并告知相关规定和注意事项，确保其充分了解自身权利义务。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
4.8w浏览
电话客服构成帮信罪吗
[律师回复] 解析：
根据现行法规，如果在毫无知情或恶意意图的情况下协助他人进行犯罪活动，便不会被视为违法行为。
然而，虽然违反法律的行为在客观层面对受害者造成了伤害，但若源自于无法抵抗或提前预知的缘由而产生的不良后果，则可能不被归类为犯罪行为。关于“帮信罪”，这是一种明确要求行为人必须知晓的罪行。
具体来说，法律规定，当行为人为他人实施犯罪行为提供技术支持或援助时，即构成此罪。若行为人明知他人正在利用信息网络从事犯罪活动，却仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等方面的帮助，且情节严重的话，将面临三年以下有期徒刑或拘役，并处以罚金。对于单位犯下此类罪行的情况，将对该单位施加罚款惩罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，按照第一款的规定进行处罚。如存在上述两种行为，并且同时构成其他犯罪的，将依据处罚较重的规定进行定罪量刑。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
根据现行法规，如果在毫无知情或恶意意图的情况下协助他人进行犯罪活动，便不会被视为违法行为。
然而，虽然违反法律的行为在客观层面对受害者造成了伤害，但若源自于无法抵抗或提前预知的缘由而产生的不良后果，则可能不被归类为犯罪行为。关于“帮信罪”，这是一种明确要求行为人必须知晓的罪行。
具体来说，法律规定，当行为人为他人实施犯罪行为提供技术支持或援助时，即构成此罪。若行为人明知他人正在利用信息网络从事犯罪活动，却仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等方面的帮助，且情节严重的话，将面临三年以下有期徒刑或拘役，并处以罚金。对于单位犯下此类罪行的情况，将对该单位施加罚款惩罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，按照第一款的规定进行处罚。如存在上述两种行为，并且同时构成其他犯罪的，将依据处罚较重的规定进行定罪量刑。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
4.4w浏览
判刑多久会取保候审程序
[律师回复] 解析：
在判决确认之后，被告人将无法再获得保释。保释，又称为取保候审，是指在整个刑事诉讼程序中，如公安部门、检察机构和法院等多种司法机关对于未经逮捕或者已经实施逮捕但需变更强制措施的犯罪嫌疑人和被告人，为了防止他们逃避调查、起诉以及审判，会要求他们提供担保人或者缴纳保证金，同时出具相应的保证书，以确保他们能够随时接受传唤，并且不对其实施拘留或者暂时解除其拘留的一种强制性措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
在判决确认之后，被告人将无法再获得保释。保释，又称为取保候审，是指在整个刑事诉讼程序中，如公安部门、检察机构和法院等多种司法机关对于未经逮捕或者已经实施逮捕但需变更强制措施的犯罪嫌疑人和被告人，为了防止他们逃避调查、起诉以及审判，会要求他们提供担保人或者缴纳保证金，同时出具相应的保证书，以确保他们能够随时接受传唤，并且不对其实施拘留或者暂时解除其拘留的一种强制性措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
4.1w浏览
问题未解决？即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
弱电工程承包合同是怎样的
甲方、乙方。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 则，双方就本工程合作项目协商一致，订立本合同。1、合同名称、地点。2、施工范围。3、合同工期。4、合同价款金额。5、合同付款方式。
10w+浏览
建设工程纠纷抢夺罪的完成形态包括什么
[律师回复] 解析：
关于抢夺罪的犯罪行为完全态形式，通常体现为以下几个步骤：
首先，犯罪嫌疑人趁着他人没有防备的时候，采取出乎意料之外的行动，然后公然地对被害人的财产实施有形力量的侵犯，使得受害者来不及做出有效的抵抗；
其次，在这种情况下，犯罪嫌疑人成功地获取了数额较大的财物。需要注意的是，抢夺罪的本质在于直接针对财物实施暴力，而非直接对人身进行暴力侵害。如果犯罪嫌疑人对人身实施暴力，那么就会构成更为严重的抢劫罪。
法律依据：
《刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物，数额较大的，或者多次抢夺的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
关于抢夺罪的犯罪行为完全态形式，通常体现为以下几个步骤：
首先，犯罪嫌疑人趁着他人没有防备的时候，采取出乎意料之外的行动，然后公然地对被害人的财产实施有形力量的侵犯，使得受害者来不及做出有效的抵抗；
其次，在这种情况下，犯罪嫌疑人成功地获取了数额较大的财物。需要注意的是，抢夺罪的本质在于直接针对财物实施暴力，而非直接对人身进行暴力侵害。如果犯罪嫌疑人对人身实施暴力，那么就会构成更为严重的抢劫罪。
法律依据：
《刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物，数额较大的，或者多次抢夺的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
4.6w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
变更取保候审程序是什么
[律师回复] 解析：
关于取保候审的法律流程主要包括了申请提请、审核审议以及最终决定这几个环节。
具体来说，首先是由被羁押的犯罪嫌疑人、被告人或者其法定代理人、近亲家族成员以书面形式提交取保候审申请；
其次，司法机构需要在接到申请后的七个工作日内进行认真细致的研究和考量，并作出是否批准该申请的明确答复；
最后，若此申请获得了批准，司法部门应当依照相关法律法规，严格执行取保候审的相关手续。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
关于取保候审的法律流程主要包括了申请提请、审核审议以及最终决定这几个环节。
具体来说，首先是由被羁押的犯罪嫌疑人、被告人或者其法定代理人、近亲家族成员以书面形式提交取保候审申请；
其次，司法机构需要在接到申请后的七个工作日内进行认真细致的研究和考量，并作出是否批准该申请的明确答复；
最后，若此申请获得了批准，司法部门应当依照相关法律法规，严格执行取保候审的相关手续。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
3.3w浏览
海关缉私扣留物品的程序是怎样的
[律师回复] 解析：
海关针对涉嫌走私行为进行的缉私调查遵循以下具体步骤：
首先是接收到案件信息后的受案环节，紧接着将符合立案条件的案件转为正式立案进行调查，随后进入紧张的侦查阶段，直至成功破案，并最终在侦查终结时结束调查程序。
值得强调的是，所谓“立案”指的是：
依据有关法规和标准对已受理的相关信息进行全面审查，如确认存在需追责的犯罪事实且该犯罪行为属于本机构管辖范围内，则应予立案进行深入调查；反之，如果经审查未发现任何犯罪事实或犯罪情节极其轻微，无需追究刑事责任，则不应予以立案。
法律依据：
《公安机关办理行政案件程序规定》第一百四十一条
公安办理治安案件的期限，自受理之日起不得超过30日；案情重大、复杂的，经上一级公安批准，可以延长30日。办理其他行政案件，有法定办案期限的，按照相关法律规定办理。
为了查明案情进行鉴定的期间，不计入办案期限。
海关针对涉嫌走私行为进行的缉私调查遵循以下具体步骤：
首先是接收到案件信息后的受案环节，紧接着将符合立案条件的案件转为正式立案进行调查，随后进入紧张的侦查阶段，直至成功破案，并最终在侦查终结时结束调查程序。
值得强调的是，所谓“立案”指的是：
依据有关法规和标准对已受理的相关信息进行全面审查，如确认存在需追责的犯罪事实且该犯罪行为属于本机构管辖范围内，则应予立案进行深入调查；反之，如果经审查未发现任何犯罪事实或犯罪情节极其轻微，无需追究刑事责任，则不应予以立案。
法律依据：
《公安机关办理行政案件程序规定》第一百四十一条
公安办理治安案件的期限，自受理之日起不得超过30日；案情重大、复杂的，经上一级公安批准，可以延长30日。办理其他行政案件，有法定办案期限的，按照相关法律规定办理。
为了查明案情进行鉴定的期间，不计入办案期限。
4.6w浏览
故意伤害罪适用缓刑条件包括什么
[律师回复] 解析：
符合下列条件，方可适用刑法中的故意伤害罪缓刑制度：
1.犯罪被告人须被法院判处拘役或者三年以下有期徒刑之刑罚；
2.被判缓刑之人在其居住社区内不应产生重大不良社会影响；
3.需具备犯罪后的懊悔心理及其表现；
4.应排除再犯同类罪行之风险；
5.犯罪情节必须相对轻微。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。
符合下列条件，方可适用刑法中的故意伤害罪缓刑制度：
1.犯罪被告人须被法院判处拘役或者三年以下有期徒刑之刑罚；
2.被判缓刑之人在其居住社区内不应产生重大不良社会影响；
3.需具备犯罪后的懊悔心理及其表现；
4.应排除再犯同类罪行之风险；
5.犯罪情节必须相对轻微。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。
3.7w浏览
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
弱电工程承包合同范本该怎么写
一般来说，这个弱电工程承包合同范本按照下述格式来写：首先就是些情况建设单位甲方和承包单位乙方的个人信息，正文内容包括工程施工方面、材料保证方面、施工安全、保养责任、施工期和付款方式等内容，最后双方签字盖章写上日期即可。
10w+浏览
建设工程纠纷合同诈骗罪谁承担责任
[律师回复] 解析：
根据我囯现行法律法规之规定，企业职工若因实施诈骗行为而触犯法律的，应该单独承担相应的刑事责任，企业无需为此承担任何法律责任。
同时，企业有权依据相关规定，决定是否对此类员工采取解除劳动关系的措施。
此外，关于诈骗案件在司法领域中的判决标准如下：
对于诈骗公私财物的行为，如果涉案金额达到一定程度，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚，并可能被处以罚金；
若涉案金额巨大或存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；
若涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节，则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并可能被处以罚金或没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
根据我囯现行法律法规之规定，企业职工若因实施诈骗行为而触犯法律的，应该单独承担相应的刑事责任，企业无需为此承担任何法律责任。
同时，企业有权依据相关规定，决定是否对此类员工采取解除劳动关系的措施。
此外，关于诈骗案件在司法领域中的判决标准如下：
对于诈骗公私财物的行为，如果涉案金额达到一定程度，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚，并可能被处以罚金；
若涉案金额巨大或存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；
若涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节，则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并可能被处以罚金或没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
3.6w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
涉嫌敲诈勒索罪未遂的情形包括哪些
[律师回复] 解析：
衡量敲诈勒索罪未遂的具体标准包括以下几个方面：
第一，犯罪分子的主观意识中必须存在着非法占有他人财产的意图；
第二，在客观现实层面上，他们必须已经对被害人使用过威胁、恐吓等手段，强行索取财物，并且所涉及的金额达到一定程度或者是在较短时间内反复进行此类行为；
第三，从犯罪行为的启动阶段起便可以将其视为着手实施，而在此之后，由于犯罪分子自身意志之外的因素导致未能成功获取到任何金钱利益，则可判定为敲诈勒索未遂。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
衡量敲诈勒索罪未遂的具体标准包括以下几个方面：
第一，犯罪分子的主观意识中必须存在着非法占有他人财产的意图；
第二，在客观现实层面上，他们必须已经对被害人使用过威胁、恐吓等手段，强行索取财物，并且所涉及的金额达到一定程度或者是在较短时间内反复进行此类行为；
第三，从犯罪行为的启动阶段起便可以将其视为着手实施，而在此之后，由于犯罪分子自身意志之外的因素导致未能成功获取到任何金钱利益，则可判定为敲诈勒索未遂。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
3.4w浏览
汽车合同诈骗罪定罪的三个要件包括什么
[律师回复] 解析：
合同诈骗罪作为一项重要的刑事犯罪，其构成条件主要包括以下几个方面：
首先，此罪行所侵害的客体应为国家对于经济合同及相关业务活动所确立的良好规制与秩序以及公私财产所有者所享有的权益。具体而言，就是犯罪分子通过不法手段，对他人的公私财物进行了侵害。
其次，合同诈骗罪的实施者既可以是个人也可以是企业等组织机构。
再次，从客观角度来看，犯罪分子在签订、履行合同的过程中，往往会采用虚构事实或者隐瞒真相的方式，从而达到欺骗对方当事人并获取财物的目的。
最后，从主观层面上讲，犯罪分子必须具备明确的故意心态，且其行为的根本动机在于非法占有对方当事人的财物。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
合同诈骗罪作为一项重要的刑事犯罪，其构成条件主要包括以下几个方面：
首先，此罪行所侵害的客体应为国家对于经济合同及相关业务活动所确立的良好规制与秩序以及公私财产所有者所享有的权益。具体而言，就是犯罪分子通过不法手段，对他人的公私财物进行了侵害。
其次，合同诈骗罪的实施者既可以是个人也可以是企业等组织机构。
再次，从客观角度来看，犯罪分子在签订、履行合同的过程中，往往会采用虚构事实或者隐瞒真相的方式，从而达到欺骗对方当事人并获取财物的目的。
最后，从主观层面上讲，犯罪分子必须具备明确的故意心态，且其行为的根本动机在于非法占有对方当事人的财物。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
3w浏览
杭州对抢劫罪多次抢劫标准包括什么
[律师回复] 解析：
（一）实施入室抢劫行为的行为者；
（二）对正在运营中的公共交通工具进行抢劫的犯罪分子；
（三）袭击银行或其他重要金融机构的暴力行径者；
（四）多次进行抢劫，或者单次抢劫金额达到巨大规模的罪犯；
（五）因抢劫导致他人重伤甚至死亡的施暴者；
（六）假扮成军警人员进行抢劫的不法之徒；
（七）持有枪支进行抢劫的危险分子；
（八）抢劫军队所使用的物资，或者抢夺用于抢险、救灾、救济的物资的违法者。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的；
(二)在公共交通工具上抢劫的；
(三)抢劫银行或者其他金融机构的；
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
(五)抢劫致人重伤、死亡的；
(六)冒充军警人员抢劫的；
(七)持枪抢劫的；
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
（一）实施入室抢劫行为的行为者；
（二）对正在运营中的公共交通工具进行抢劫的犯罪分子；
（三）袭击银行或其他重要金融机构的暴力行径者；
（四）多次进行抢劫，或者单次抢劫金额达到巨大规模的罪犯；
（五）因抢劫导致他人重伤甚至死亡的施暴者；
（六）假扮成军警人员进行抢劫的不法之徒；
（七）持有枪支进行抢劫的危险分子；
（八）抢劫军队所使用的物资，或者抢夺用于抢险、救灾、救济的物资的违法者。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的；
(二)在公共交通工具上抢劫的；
(三)抢劫银行或者其他金融机构的；
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
(五)抢劫致人重伤、死亡的；
(六)冒充军警人员抢劫的；
(七)持枪抢劫的；
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
3.1w浏览
问题紧急？在线问律师 >
5709 位律师在线，高效解决问题
我国建筑及弱电工程承包合同条例？
第一条为了加强对建设工程勘察、设计活动的管理，保证建设工程勘察、设计质量，保护人民生命和财产安全，制定本条例。第二条从事建设工程勘察、设计活动，必须遵守本条例。本条例所称建设工程勘察，是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。
10w+浏览
建设工程纠纷电诈被刑事拘留多久有结果
[律师回复] 解析：
1.若涉案者被判定为涉嫌欺诈，则其被羁押期限通常不会超出14个工作日。
然而，对于流窜作案、多次作案及结伙作案等严重犯罪行为的重大嫌疑人而言，他们的羁押期限可长达但不得超过37个工作日。
2.公安机关在决定将被扣留人员移送检察机关进行逮捕审查时，应在拘留期结束前的三日内提出申请，并由人民检察院进行审批。
3.在某些特定情况下，公安机关向人民检察院提交审查批准的时间可能会延长一天至四天不等。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。
1.若涉案者被判定为涉嫌欺诈，则其被羁押期限通常不会超出14个工作日。
然而，对于流窜作案、多次作案及结伙作案等严重犯罪行为的重大嫌疑人而言，他们的羁押期限可长达但不得超过37个工作日。
2.公安机关在决定将被扣留人员移送检察机关进行逮捕审查时，应在拘留期结束前的三日内提出申请，并由人民检察院进行审批。
3.在某些特定情况下，公安机关向人民检察院提交审查批准的时间可能会延长一天至四天不等。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。
4.3w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
袭警拒捕罪成立条件包括什么
[律师回复] 解析：
1、本罪所针对的客体是我国法律体系中的公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关以及人民法院、人民检察院的司法警察在正常情况下开展的执法管理活动，具有严重的危害性。这也是犯罪分子针对的主要对象之一。
2、从犯罪的客观层面来看，本罪危害的主要是各类人民警察依据国家法律规定而正在进行的职务或职责的执行过程。具体表现形式则是通过暴力手段或威胁方式来阻碍这些警察的正常执行工作，并可能导致严重的后果。
3、在犯罪构成的主体方面，本罪的实施者可以是任何达到法定刑事责任年龄并且具备相应刑事责任能力的自然人。也就是说，只要符合上述条件，任何人都有可能成为本罪的犯罪嫌疑人。
4、在犯罪的主观方面，本罪的实施者必须是出于故意的心态，明确知道自己的行为会对正在依法执行职务的人民警察产生不利影响，甚至可能导致他们无法继续执行职务。这种故意的心态是本罪成立的必要条件之一。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。
1、本罪所针对的客体是我国法律体系中的公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关以及人民法院、人民检察院的司法警察在正常情况下开展的执法管理活动，具有严重的危害性。这也是犯罪分子针对的主要对象之一。
2、从犯罪的客观层面来看，本罪危害的主要是各类人民警察依据国家法律规定而正在进行的职务或职责的执行过程。具体表现形式则是通过暴力手段或威胁方式来阻碍这些警察的正常执行工作，并可能导致严重的后果。
3、在犯罪构成的主体方面，本罪的实施者可以是任何达到法定刑事责任年龄并且具备相应刑事责任能力的自然人。也就是说，只要符合上述条件，任何人都有可能成为本罪的犯罪嫌疑人。
4、在犯罪的主观方面，本罪的实施者必须是出于故意的心态，明确知道自己的行为会对正在依法执行职务的人民警察产生不利影响，甚至可能导致他们无法继续执行职务。这种故意的心态是本罪成立的必要条件之一。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。
4.8w浏览
取保候审的程序由哪里开始
[律师回复] 解析：
在我国的刑事司法程序之中，人民法院、人民检察院以及公安机关有权根据具体情况为犯罪情节较为轻微，可能被判处管制、拘役或者独立附加刑的犯罪嫌疑人或者被告人进行取保候审；同样地，若犯罪嫌疑人身患严重疾病、生活无法自理，或者正处于孕期或哺乳期等特殊状态，虽有可能被判处有期徒刑以上刑罚，但通过采取取保候审的方式不会对社会产生危害性时，亦可适用此项措施。
此外，当犯罪嫌疑人或被告人的羁押期限已经届满，而案件仍未得到妥善处理时，对于符合上述任一条件的犯罪嫌疑人或被告人，均可考虑办理取保候审手续。
在实践操作中，公安机关、人民检察院在收到取保候审申请之后，必须在三个工作日内做出决定，而人民法院则需要在七个工作日内完成相关决策。经过县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长的批准之后，将签发取保候审决定书及执行通知书，同时要求犯罪嫌疑人、被告人提供保证人或者缴纳保证金。
如若未能同意取保候审申请，也需向申请人明确告知原因。
在取保候审期间结束之后，对于确认为犯罪分子的人员，应当依照法律规定予以判刑监禁；而对于确认其无罪的嫌疑人，则应当依法解除取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
在我国的刑事司法程序之中，人民法院、人民检察院以及公安机关有权根据具体情况为犯罪情节较为轻微，可能被判处管制、拘役或者独立附加刑的犯罪嫌疑人或者被告人进行取保候审；同样地，若犯罪嫌疑人身患严重疾病、生活无法自理，或者正处于孕期或哺乳期等特殊状态，虽有可能被判处有期徒刑以上刑罚，但通过采取取保候审的方式不会对社会产生危害性时，亦可适用此项措施。
此外，当犯罪嫌疑人或被告人的羁押期限已经届满，而案件仍未得到妥善处理时，对于符合上述任一条件的犯罪嫌疑人或被告人，均可考虑办理取保候审手续。
在实践操作中，公安机关、人民检察院在收到取保候审申请之后，必须在三个工作日内做出决定，而人民法院则需要在七个工作日内完成相关决策。经过县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长的批准之后，将签发取保候审决定书及执行通知书，同时要求犯罪嫌疑人、被告人提供保证人或者缴纳保证金。
如若未能同意取保候审申请，也需向申请人明确告知原因。
在取保候审期间结束之后，对于确认为犯罪分子的人员，应当依照法律规定予以判刑监禁；而对于确认其无罪的嫌疑人，则应当依法解除取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
3.3w浏览
偷别人钱包属于盗窃罪么
[律师回复] 解析：
毫无疑问，盗窃罪的构成要素包括以下几个方面：
首先，盗窃罪的实施者必须是具备刑事责任能力的一般公众；
其次，犯罪分子对于实施盗窃的行为必须持有明确且主动追求的心态，并且需要有将他人合法财产据为己有的非正当目的；
再次，这种犯罪活动所侵犯的通常是社会的公共财产和私人财产的所有权；
最后，从实际证据来看，盗窃罪关键在于其犯罪手法，即通过隐秘的方式来取得公私财物的控制权，进而实现非法占有。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
毫无疑问，盗窃罪的构成要素包括以下几个方面：
首先，盗窃罪的实施者必须是具备刑事责任能力的一般公众；
其次，犯罪分子对于实施盗窃的行为必须持有明确且主动追求的心态，并且需要有将他人合法财产据为己有的非正当目的；
再次，这种犯罪活动所侵犯的通常是社会的公共财产和私人财产的所有权；
最后，从实际证据来看，盗窃罪关键在于其犯罪手法，即通过隐秘的方式来取得公私财物的控制权，进而实现非法占有。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
4.5w浏览
问题未解决？即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
139****6383
151****9788
181****8472
